家庭装修合同范本（香港版）

合同编号：__________家庭装修合同范本（香港版）甲方（业主）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（装修公司）：__________地址：__________联系电话：__________第一条装修内容1.1装修范围：本合同约定的装修范围包括装修房产的客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台等区域。1.2装修内容：包括但不限于墙面刷漆、地面铺设、天花吊顶、水电改造、家具安装、洁具安装等。1.3装修标准：按照双方约定的装修标准和质量要求进行施工。第二条装修费用2.1装修总价：双方协商确定装修总价为人民币_______元（大写：____________________元整）。2.2付款方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方装修总价的30%作为预付款；（2）装修工程进度达到50%时，甲方支付乙方装修总价的30%；（3）装修工程进度达到100%时，甲方支付乙方装修总价的剩余40%。2.3乙方应向甲方提供合法的税务发票。第三条装修工期3.1双方约定装修工期为_______个月，自甲方支付预付款之日起计算。3.2乙方如因特殊情况导致工期延误，应提前七个工作日通知甲方，并协商解决。第四条装修质量及保修4.1乙方应按照约定的装修标准和质量要求进行施工，确保装修质量。4.2装修工程验收合格后，乙方应承担装修工程的保修责任，保修期限为_______年。4.3保修期内，如装修工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的七个工作日内予以修复。第五条合同的解除和终止5.1除非双方协商一致解除本合同，否则任何一方不得单方面终止本合同。5.2一方违反本合同，导致合同无法履行，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至装修工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（业主）：__________乙方（装修公司）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲方应确保提供的装修房产符合法律法规要求，具备装修条件；（2）乙方应按照约定的装修标准和质量要求进行施工，确保装修质量；（3）双方应按照约定履行合同义务，按时支付款项和履行验收手续；（4）乙方在保修期内负责维修和保养装修工程，确保装修工程的正常使用；（5）双方应妥善保管合同副本，以便在发生争议时提供证据。2.解决办法：（1）双方发生争议时，通过友好协商解决；（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼；（3）在诉讼过程中，双方应遵守法院的审判规则，配合法院的调查取证工作；（4）在法院判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.装修房产：指甲方拥有的位于特定地址的房产，需进行装修的部位和范围。2.装修公司：指乙方，具备相关资质和能力，为甲方提供装修服务的法人或其他组织。3.装修范围：指双方约定的需要进行装修的区域，包括客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台等。4.装修内容：指装修工程的具体项目，如墙面刷漆、地面铺设、天花吊顶等。5.装修标准：指双方约定的装修工程的质量要求和技术规范。6.装修工期：指双方约定的完成装修工程所需的时间，自甲方支付预付款之日起计算。7.装修质量：指装修工程符合约定的技术规范、标准和要求。8.保修期限：指乙方对装修工程提供的保修时间，自装修工程验收合格之日起计算。9.违约责任：指一方违反合同约定，需承担的法律责任和违约后果。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：甲方在装修期间需临时入住补充条款：甲方在装修期间如需临时入住，乙方应确保装修工程的安全和环境卫生，并在必要时提供临时住宿设施。双方应协商确定甲方入住的时间和条件。2.特殊情况：乙方需使用甲方提供的材料补充条款：如乙方需使用甲方提供的材料，双方应明确材料的种类、数量和质量要求。甲方应确保提供的材料符合国家标准和环保要求。乙方在使用材料时应遵守相关安全规范。3.特殊情况：装修工程变更补充条款：如在装修过程中，甲方要求变更装修内容或范围，乙方应根据实际情况提供变更方案和报价。双方应协商确定变更后的工期、费用等相关事项。4.特殊情况：不可抗力因素导致工期延误补充条款：如因不可抗力因素（如自然灾害、疫情等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整工期。双方可根据实际情况协商确定是否需要承担相应的违约责任。5.特殊情况：甲方对装修质量有异议补充条款：如甲方对装修质量有异议，甲方应及时向乙方提出，并说明具体问题。乙方应在接到通知后的七个工作日内予以修复或采取其他补救措施。如乙方未能及时解决甲方的问题，甲