家庭室内装饰装修合同

合同编号：__________家庭室内装饰装修合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______第一条工程内容1.1工程地点：_______（详细地址）1.2工程范围：_______（详细工程内容，如墙面翻新、地板铺设、水电改造等）1.3工程面积：_______平方米1.4工程预算：人民币_______元（大写：____________________元整）第二条工期2.1工程开工日期：_______年_______月_______日2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日2.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为工程总造价的_______%。第三条质量标准3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收：工程完工后，甲方有权要求乙方进行工程验收。如乙方在验收过程中出现质量问题，乙方应负责及时整改，直至符合验收标准。3.3质保期：工程竣工验收合格后，乙方应提供_______年的质保期服务。质保期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方负责免费维修或更换。第四条付款方式4.1甲方应按照本合同约定的付款节点及时向乙方支付工程款项。4.2付款节点：（1）工程开工后_______日内，支付工程总造价的_______%；（2）工程进度达到_______%时，支付工程总造价的_______%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的工程款项。4.3付款方式：_______（银行转账、现金等）第五条违约责任5.1乙方如违反本合同约定的工期、质量等条款，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。5.2甲方如逾期支付工程款项，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息，并承担违约责任。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同内容及其法律后果。2.甲方应确保提供的工程地点、范围、面积等资料真实准确，否则乙方有权要求甲方承担因此造成的损失。3.乙方应按照约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.甲方应按照约定及时支付工程款项，否则乙方有权依法追讨逾期付款产生的利息及违约金。5.双方应遵守合同约定的工期，如乙方原因导致工期延误，应支付违约金。6.工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至符合验收标准。7.质保期内，乙方应提供免费维修或更换服务，确保工程质量。解决办法：1.双方发生争议时，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的审判规则，配合法院审理。4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权益的法律规范总称。3.工期延误：指乙方未按合同约定完成工程的时间。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质保期：指乙方对工程质量承担保证责任的期限。6.诉讼：指当事人依法向法院请求保护其合法权益，解决民事纠纷的司法活动。特殊应用场合：1.甲方为样板间装修：场合描述：甲方为房屋中介公司或开发商，需要乙方装修一个样板间以展示房屋销售。补充条款：工程完成后，乙方需配合甲方进行一段时间的展示，并提供必要的产品使用和维护培训。工程验收合格后，甲方应在合同约定的付款节点内支付款项。2.甲方为二手房翻新：场合描述：甲方购买了一处二手房，需要乙方进行翻新改造。补充条款：工程开工前，乙方应协助甲方进行必要的房屋检查，如水电线路老化、墙面开裂等，并提供整改方案。工程验收时，甲方应邀请专业的第三方检测机构进行空气质量检测。3.甲方为家庭装修：场合描述：甲方为家庭居住房屋进行装修。补充条款：乙方在施工过程中应尽量减少对甲方日常生活的影响，如在施工高峰期提供临时卫生间等。工程验收合格后，乙方提供一定期限的免费售后服务，确保家庭居住的舒适性。4.甲方为办公室装修：场合描述：甲方为企业办公室进行装修，需要乙方在短时间内完成工程。补充条款：工程进度需满足甲方开业或搬迁的时间要求，乙方应制定合理的施工计划，确保按时完工。工程验收