专业房屋加固维修合同

合同编号：__________专业房屋加固维修合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程部位：_______1.5工程内容：乙方根据甲方的要求，对上述工程部位进行加固维修，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。二、工程价款2.1本工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价是根据甲方的工程要求、工程量及施工难度等因素制定，包括材料费、人工费、管理费、利润等一切施工费用。2.3甲方支付工程预付款_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，乙方收到预付款后方能开始施工。2.4工程竣工验收合格后，甲方应支付给乙方剩余的工程款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.5乙方应按照合同约定的时间节点支付工程进度款，具体支付时间及金额双方协商确定。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的开工日期开始施工，预计竣工日期为_______年_______月_______日。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。3.3甲方应按照合同约定及时提供施工场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料、验收资料等，以便甲方进行验收。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。五、材料设备5.1乙方应按照甲方的要求采购施工材料、设备，并保证材料、设备的质量。5.2乙方应提前将采购的材料、设备清单提交甲方审核，经甲方同意后方可购买。5.3乙方应提供材料、设备的合格证明和质保书等相关资料。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的_______%每月。7.2甲方如未按约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的_______%每月。7.3双方如违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，确保合同的合法性、有效性。2.在合同中明确工程内容、工程价款、施工期限等关键条款，避免因双方对工程要求的理解不一致而产生纠纷。3.注意保密条款的约定，保护双方的商业秘密和机密信息，防止因信息泄露造成的损失。4.明确违约责任，对于乙方未按约定完成工程和甲方未按约定支付工程款等情形，应约定明确的违约金计算方式，以维护双方的合法权益。5.在合同中应明确解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以便在发生争议时能够顺利进行解决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方当事人之间权利义务关系的法律规范总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、监理等环节。3.加固维修：指对已经建成的建筑物进行加强或修复，以提高其结构安全性和使用功能的工程活动。4.预付款：指甲方在工程开始前，按照合同约定向乙方支付的一部分款项，以保障乙方的施工资金需求。5.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.争议解决：指当合同当事人之间发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段，使双方的权利义务关系得到明确，以维护双方的合法权益。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标承包商，合同涉及政府建筑物的加固维修。2.甲方为房地产开发商，乙方为专业加固维修公司，合同涉及新建住宅小区的加固维修。3.甲方为企事业单位，乙方为具有资质的加固维修企业，合同涉及单位办公楼的加固维修。4.甲方为个人业主，乙方为专业加固维修团队，合同涉及个人住宅的加固维修。补充条款：1.政府部门合同补充条款：a.乙方应按照政府相关规定，提交相关施工资质和安全生产许可证等材料。b.乙方在施工过程中，应严格遵守政府部门的安全生产要求和环保规定。2.房地产开发商合同补充条款：a.乙方应按照开发商提供的施工图纸和施工要求进行施工。b.乙方在施工过程中，应确保工程质量，避免对周边环境造成影响。3.企事业单位合同补充条款：a.乙方应按照企事业单位的要求，确保工程在规定时间内完成。b.乙方在施工过程中，应保护好单位内的设施和财产。4.个人业主合同补充条款：a.乙方应根据业主的要求，制定详细的施工方案和工程进度计划。b.乙方在施工过程中，应尽量减少对业主生活的影响。附件列表：1.乙方营业执照副