钢结构工程定额计价施工合同范本

钢结构工程定额计价施工合同范本合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行钢结构工程的施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于钢结构制作、安装、调试、验收等。第二条合同价格2.1本工程采用定额计价方式，施工方按照相关行业标准、规范及业主提供的工程图纸、技术要求等进行施工。2.2合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.3付款方式：（1）合同签订后，业主支付施工方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主支付施工方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期满后无息退还。第三条工程质量3.1施工方应按照国家标准、行业标准和业主提供的技术要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收不合格的，施工方应负责无偿整改至合格。3.3质保期为工程验收合格之日起一年。第四条工期4.1施工方应按照双方约定的工期完成工程施工。4.2因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。第五条合同的履行5.1施工方应按照合同约定，及时完成工程施工，并保证工程质量。5.2业主应按照合同约定，及时支付工程款项。5.3双方应共同参加工程验收，验收合格的，工程交付使用。第六条违约责任6.1施工方未按照合同约定完成工程施工的，应承担违约责任，向业主支付违约金。6.2业主未按照合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，向施工方支付违约金。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程图纸2.技术要求3.工程预算书4.施工方案5.材料合格证明6.施工人员资格证明7.工程进度报告8.验收报告9.质量保修书二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程施工，视为违约。2.业主未按照合同约定支付工程款项，视为违约。3.工程验收不合格，施工方需无偿整改至合格。4.质保期内，工程出现质量问题，施工方需负责修复。三、法律名词及解释：1.定额计价：按照国家标准、行业标准和相关规范，根据工程量和工程要求计算工程总价。2.工程验收：对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，确认是否符合设计要求和标准。3.质保期：工程验收合格之日起一年内，施工方对工程质量问题负责修复。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整工期，如需延长，则按约定办理。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收，直至符合标准。3.款项支付争议：查阅合同条款，按照约定支付工程款项。4.合同履行过程中发生争议：协商解决，协商不成则依法解决。五、所有应用场景：1.钢结构工程的建