标准版建设工程分包劳务合同

合同编号：__________标准版建设工程分包劳务合同鉴于分包人愿意按照甲乙双方协商确定的工程分包价格，对甲乙双方确认的施工图纸、设计文件和工程量清单所包含的工程内容，进行施工，并接受承包人的管理和监督；承包人愿意将上述工程分包给分包人，并按照本合同的约定支付分包价款。双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据施工图纸、设计文件和工程量清单所包含的工程内容，包括但不限于：_______。1.4工程分包范围：_______。1.5工程分包价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条合同的履行2.1分包人应按照承包人提供的施工图纸、设计文件和工程量清单进行施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方的约定。2.2分包人应严格按照约定的工期完成工程施工，如因分包人原因导致工程延期，分包人应按照本合同约定承担违约责任。2.3分包人应遵守施工现场的管理规定，服从承包人的管理，接受承包人的监督。2.4承包人应按照本合同约定支付分包价款，并提供施工所需的现场条件和技术支持。第三条合同的价款与支付3.1本合同约定的工程分包价格一次性包死，不再调整。3.2承包人应在本合同签订后_______日内，向分包人支付人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，作为预付款。3.3承包人应按照工程进度，向分包人支付分包价款。具体支付方式如下：（1）工程进度达到_______%时，支付人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元；（2）工程进度达到_______%时，支付人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元；（3）工程进度达到_______%时，支付人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元；（4）工程验收合格后，支付剩余的分包价款。3.4分包人应提供合法有效的税务发票，以便承包人按照国家税收法律法规的规定进行税前扣除。第四条工程质量与验收4.1分包人应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方的约定。4.2工程验收按照甲乙双方确认的施工图纸、设计文件和工程量清单进行。验收合格后，分包人应将工程交付给承包人。4.3验收不合格的工程，分包人应按照甲乙双方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条违约责任5.1分包人未按照约定工期完成工程施工的，应按照本合同约定承担违约责任。5.2承包人未按照约定支付分包价款的，应按照本合同约定承担违约责任。5.3双方违反本合同的其他约定，应按照本合同约定承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且分包价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应严格遵循《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，履行合同义务，确保工程分包合同的合法性、有效性和履行完毕。（2）甲乙双方应按照约定提供施工图纸、设计文件和工程量清单，确保工程质量符合相关法律法规、行业标准和甲乙双方的约定。（3）分包人应严格按照约定的工期完成工程施工，如有延期情况，应按照合同约定承担违约责任。（4）甲乙双方应按照约定支付分包价款，提供现场条件和技术支持，确保工程顺利进行。（5）甲乙双方应遵守施工现场的管理规定，确保施工安全。2.解决办法：（1）如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）如分包人未按照约定工期完成工程施工，应按照合同约定承担违约责任。（3）如承包人未按照约定支付分包价款，应按照合同约定承担违约责任。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、保障合同当事人合法权益的法律规范总称。2.有效合同：指合同当事人之间具有法律约束力的协议，包括合同的成立、内容和形式符合法律法规、公序良俗，合同当事人具有相应的民事行为能力。3.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施、支付违约金等。4.工期：指合同约定的完成工程施工的时间期限。5.分包价款：指承包人支付给分包人的合同价格，用于购买分包人完成的工程。6.验收合格：指工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方的约定，具备交付使用的条件。7.争议解决：指合同当事人通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同履行过程中产生的纠纷。特殊应用场合及补充条款：1.特殊应用场合：工程变更补充条款：如遇工程变更，导致工程量增减或工程内容调整，甲乙双方应立即进行协商，并根据变更情况调整分包价款。变更工程的工期应相应顺延，分包人应按照新的工程量和工期要求继续施工。2.特殊应用场合：不可抗力补充条款：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程施工无法正常进行，甲乙双方应立即协商，根据不可抗力对工程的影响，决定是否顺延工期、调整工程价款或解除合同。3.特殊应用场合：工程质量问题补充条款：如分包人在工程施工过程中出现质量问题，甲乙双方应立即停止施工，分包人应按照甲乙双方的要求进行整改。如整改后仍不符合要求，甲乙双方可协商解除合同，并要求分包人承担相应的违约责任。4.特殊应用场合：工程进度延误补充条款：如分包人未按照约定工期完成工程施工，甲乙双方应立即协商，分包人应采取措施加快工