工程建筑承包合同模板

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总价：_______（大写：_______________________元整）第二条合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，工期总日历天数为_______天。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担因此产生的一切责任。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家、行业和地方有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2工程质量等级应达到_______等标准。3.3乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。第四条合同价格与支付4.1双方确认，本工程合同总价为_______元（大写：_______________________元整），其中包括：工程款_______元、措施费_______元、规费_______元、税金_______元等。4.2甲方应当按照约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款。具体付款方式如下：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价_______%的预付款，即预付款为_______元（大写：_______________________元整）。（2）进度款：工程进度达到_______%时，甲方支付乙方已完工程价款_______%的进度款，即进度款为_______元（大写：_______________________元整）。（3）验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款的_______%，即剩余款项为_______元（大写：_______________________元整）。4.3乙方应当按照约定的时间和方式向甲方开具合法的税务发票。第五条施工技术与材料5.1乙方应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。5.2乙方应严格按照国家和地方有关法律法规的规定，使用合格的建筑材料、构配件和设备。5.3乙方应提前将施工计划和施工材料报甲方备案，甲方对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改要求。第六条安全生产与环保6.1乙方应严格按照国家、地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准进行施工，确保施工现场的安全生产。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家、地方有关环保的法律、法规、规章和标准进行施工，确保施工现场的环境质量。6.3乙方应承担由于自身原因导致的安全生产事故和环保问题的全部责任。第七条违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照合同约定向甲方支付违约金。7.2乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并有权要求乙方支付因此产生的费用。7.3甲方未按照约定的时间支付工程款，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。7.4任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定。2.合同中工程概况、合同工期、质量标准、价格与支付等条款应详细明确，避免出现模糊不清的表述。3.合同中应明确双方的违约责任，确保在履行合同过程中，一旦发生违约行为，可以按照约定承担相应的责任。4.合同中应明确争议解决方式，如协商解决、仲裁或诉讼等。5.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、监理、验收等方面的规定。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的金钱。4.滞纳金：是指当事人未按照合同约定的期限履行金钱给付义务的，按照约定或者法定的利率加收的费用。5.仲裁：是指由双方当事人协议选定的仲裁机构，根据仲裁协议对当事人之间的争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决的一种争议解决方式。6.有管辖权的人民法院：是指根据法律规定，对特定民事案件有审判权的法院。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建筑公司，工程为一座公共设施建筑。2.甲方为大型企业，乙方为指定的施工单位，工程为一项研发中心的扩建项目。3.甲方为个体户，乙方为邻居，工程为自家房屋的翻新。4.甲方为房地产开发商，乙方为总承包商，工程为一片住宅小区的建设。5.甲方为国有企业，乙方为专业施工队伍，工程为一段高速公路的维修。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关，乙方需严格遵守政府采购规定，确保工程公开透明，同时，乙方应主动提供工程进度报告，以便甲方监督工程进度。2.甲方为大型企业，乙方应优先使用甲方指定的材料供应商，同时在工程过程中，乙方应定期向甲方报告工程质量和进度。3.甲方为个体户，乙方需充分考虑周围居民的生活需求，尽量减少施工对周围环境的影响，如噪音、灰尘等。4.甲方为房地产开发商，乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，同时，乙方需在工程完成后，提供完整的工程资料，包括施工记录、材料检验报告等。5.甲方为国有企业，乙方应严格按照国家安全生产标准进行施工，同