工程承包砌砖合同范例

工程承包砌砖合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方拟对__________（项目名称）进行砌砖工程的建设，现经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________（项目名称）

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：砌砖工程

二、合同工期

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延误责任：因承包方原因导致的工期延误，按合同约定承担相应责任。

三、工程款项

1.工程总价款：__________元人民币（大写：__________）

2.付款方式：__________

3.付款进度：__________

4.逾期付款责任：因发包方原因导致的逾期付款，按合同约定承担相应责任。

四、工程质量

1.工程质量标准：按照国家相关工程质量标准执行。

2.工程验收：工程完工后，双方应按照约定的时间进行验收。

3.工程质量问题处理：如发生质量问题，双方应按照国家相关法律法规及合同约定进行处理。

五、合同解除

1.发包方单方解除合同：在以下情况下，发包方有权单方解除合同：

（1）承包方未按合同约定履行工程义务；

（2）承包方违反国家法律法规；

（3）承包方破产、解散、被吊销营业执照等。

2.承包方单方解除合同：在以下情况下，承包方有权单方解除合同：

（1）发包方未按合同约定支付工程款项；

（2）发包方违反国家法律法规；

（3）发包方破产、解散、被吊销营业执照等。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单

2.工程图纸

3.工程质量标准

4.付款进度表

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方拟对__________（项目名称）进行砌砖工程的建设，为确保工程质量和进度，现引入第三方监理方进行监督管理，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________（项目名称）

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：砌砖工程

二、合同工期

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延误责任：因承包方原因导致的工期延误，按合同约定承担相应责任。监理方有权对工期进行监督，如发现延误，应及时通知甲方。

三、工程款项

1.工程总价款：__________元人民币（大写：__________）

2.付款方式：__________

3.付款进度：__________

4.逾期付款责任：因发包方原因导致的逾期付款，按合同约定承担相应责任。监理方有权对付款进度进行监督，确保款项及时到位。

四、工程质量

1.工程质量标准：按照国家相关工程质量标准执行。

2.工程验收：工程完工后，监理方应组织验收，验收合格后方可进行下一步工作。甲方有权对工程质量进行监督，如发现质量问题，应要求乙方及时整改。

3.工程质量问题处理：如发生质量问题，双方应按照国家相关法律法规及合同约定进行处理。监理方有权对质量问题进行鉴定，并要求乙方承担相应责任。

五、监理方责任与权利

1.监理方负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，确保工程符合合同要求。

2.监理方有权对承包方的施工方案、施工工艺、材料使用等进行审查，并提出改进意见。

3.监理方有权对工程变更进行审核，并报甲方批准。

4.监理方有权对承包方的违约行为进行处罚，并要求承包方承担相应责任。

六、承包方责任与权利

1.承包方负责按照合同约定完成砌砖工程，确保工程质量符合国家标准。

2.承包方有权根据监理方提出的意见进行施工方案调整，但需经甲方批准。

3.承包方有权根据工程变更情况进行价格调整，但需经甲方和监理方确认。

七、违约责任

1.乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致的工期延误，每延误一日，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

（2）因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（3）乙方未按合同约定进行施工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

2.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致的工期延误，每延误一日，应向乙方支付__________元人民币的违约金。

（2）甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付__________元人民币的违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单

2.工程图纸

3.工程质量标准

4.付款进度表

5.监理合同

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

引入第三方监理方，旨在确保工程质量和进度，加强对承包方的监督，保障甲方权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，在合同中享有主导地位，有利于保障甲方权益，确保工程顺利进行。甲方有权对工程进度、质量、款项支付等方面进行监督，维护自身利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于业主方拟对__________（项目名称）进行建筑物的砌砖施工，为确保施工质量与效率，同时维护施工方的合法权益，现引入第三方监理方进行监督管理，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________（项目名称）

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：砌砖施工

二、合同工期

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延误责任：如因业主方原因导致的工期延误，业主方应承担相应责任，并按合同约定支付乙方合理的工期延误赔偿。

三、工程款项

1.工程总价款：__________元人民币（大写：__________）

2.付款方式：__________

3.付款进度：__________

4.逾期付款责任：如因业主方原因导致的逾期付款，业主方应向乙方支付__________元人民币的违约金，并承担相应的利息。

四、监理方责任与权利

1.监理方负责对施工方进行施工过程的监督，确保施工质量符合设计要求和国家标准。

2.监理方有权对施工方的施工方案、施工工艺、材料使用等进行审查，并提出改进建议。

3.监理方有权对施工进度进行跟踪，如发现施工方未能按计划完成工作，监理方有权要求施工方提出解决方案。

五、施工方责任与权利

1.施工方负责按照合同约定，保质保量完成砌砖施工任务。

2.施工方有权根据监理方的建议调整施工方案，但需提前通知监理方，并取得业主方的同意。

3.施工方有权在确保工程质量的前提下，提出合理的技术变更建议。

六、违约责任

1.业主方违约责任：

（1）如因业主方原因导致的工期延误，业主方应支付乙方__________元人民币的违约金。

（2）如因业主方原因导致施工方遭受损失，业主方应赔偿乙方相应的经济损失。

（3）如业主方未按合同约定支付工程款项，业主方应支付乙方__________元人民币的违约金，并承担相应的利息。

2.施工方违约责任：

（1）如因施工方原因导致的工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主方因此遭受的损失。

（2）如施工方未按合同约定完成砌砖施工，施工方应承担修复费用，并赔偿业主方因此遭受的损失。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单

2.工程图纸

3.工程质量标准

4.付款进度表

5.监理合同

6.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施工方，在合同中享有主导地位，有利于保障施工方的合法权益，确保施工过程的顺利进行