展览中心楼顶广告字施工合同

展览中心楼顶广告字施工合同合同编号：__________鉴于业主拥有展览中心楼顶广告字的发布权，为了规范楼顶广告字的施工行为，保障施工质量和安全，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同标的为展览中心楼顶广告字的施工，包括广告字的制作、安装、拆除及维护等工作。第二条施工内容2.1施工方应按照业主提供的广告字设计方案和施工图纸进行施工。2.2施工方应保证施工质量，确保广告字的安全稳定，满足业主的使用需求。2.3施工方应按照合同约定的时间完成施工，并承担因施工原因导致的延误责任。第三条合同价格3.1本合同的价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2合同价款支付方式：（1）业主支付施工方50%的预付款，施工方收到预付款后开始施工。（2）业主支付施工方剩余50%的尾款，施工方在完成施工并经业主验收合格后支付。第四条施工期限4.1本合同的施工期限为____个日历日，自施工方收到预付款之日起计算。4.2施工方如因特殊情况无法在约定的施工期限内完成施工，应提前书面通知业主，并征得业主同意。4.3施工方延期施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：延期违约金=合同总价×0.1%×逾期天数。第五条施工安全5.1施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的安全要求进行施工。5.2施工方应在施工过程中采取措施，确保施工安全，防止对业主的财产和人身造成损害。5.3施工方应在施工前向业主提供施工安全方案，并在施工过程中接受业主的监督。第六条质量保证6.1施工方应对施工质量承担责任，确保广告字的使用寿命和安全性。6.2施工方应按照合同约定的质量标准进行施工，并提供相关的质量保证文件。6.3施工方在施工过程中如发生质量问题，应立即采取措施予以修复，并承担修复费用。第七条验收及保修7.1施工完成后，业主应对广告字进行验收。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改。7.2施工方应对施工过程中产生的质量问题负责保修，保修期限为____个月。7.3保修期内，施工方应对业主提出的保修要求及时响应，并尽快予以修复。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2施工方如未按照约定时间完成施工，应承担延期违约金的责任。8.3施工方如未按照约定质量标准施工，应承担修复费用及相应的赔偿责任。8.4业主如未按照约定时间支付合同价款，应承担逾期付款的违约金责任。第九条争议解决9.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。9.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.广告字设计方案2.施工图纸3.安全方案4.质量保证文件5.施工延期申请6.验收报告7.保修申请二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成施工，认定为延期违约。2.施工方未按照约定质量标准施工，认定为质量违约。3.业主未按照约定时间支付合同价款，认定为逾期付款违约。4.双方在履行合同过程中发生其他争议，经协商无法解决，一方有权向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有展览中心楼顶广告字发布权的当事人。2.乙方：指承担广告字施工任务的当事人。3.合同价款：指双方约定的合同总价。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向另一方支付的赔偿金。5.保修期：指施工方对施工质量问题承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：提前书面通知业主，征得业主同意，并商定延期违约金的计算方式。2.施工质量问题：解决办法：立即停工整改，承担修复费用，并按照约定进行保修。3.业主逾期付款：解决办法：提醒业主履行合同约定，协商确定逾期付款违约金的计算方式。4.施工过程中发生争议：解决办法：协商解决，协商不成时，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.展览中心需要发布楼顶广告字。2.施工方具备广告字施工的