建筑工程总承包 安全生产协议

建筑工程总承包安全生产协议建筑工程总承包安全生产协议篇一施工承包方：________施工班组方：________发包方将架空线路工程委托给承包方施工，为了保证在施工期内不发生人身伤亡、设备损坏事故，保证工程安全优质、高效按期完成，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产工作规程》、《电力安全生产奖惩规定》、《电力建设安全施工管理规定》南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法细则》等有关文件，为明确双方在施工过程中的安全职责，经双方协商制定本安全合同书，作为工程承包合同的组成部分，双方共同遵守，严格履行。一、工程的地点和内容、期限1、工程地点：________2、工程规模及内容：施工设计资料(图纸)所规定的内容，杆塔组立，导线架设，杆塔上附属设备安装。3、工程期限：本合同工程自20____年____月____日开工至20____年____月____日竣工，总日历工期____天,工程延期时，安全责任顺延。二、双方的安全责任(一)发包方责任1、发包方必须严格按照《电力建设安全健康及环境管理工作规定》和南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》审查发包方安全施工资质。2、发包方有权对承包方的安全文明施工进行监督和指导责任。3、对特殊作业、危险作业的施工项目，发包方应规定承包方编制安全技术措施，填写施工工作票，经审查后严格执行。4、对国家和上级部门制定的有关安全生产方针、政策以及本单位制定的有关安全文明施工的规定，应及时传达给承包方，并督促执行。5、为承包方提供必要的施工图纸及资料。6、施工前，向承包方进行安全技术交底，介绍施工现场情况及带电设备的位置和注意事项，并应有完整的记录或资料。7、负责施工有关安全工作的协调，对承包方在施工中提出安全文明施工的问题，给予积极的协助解决。(二)承包方责任1、在施工期间，承包方对施工现场的安全负有全面责任，包括施工人员的人身安全和设备安全。2、承包方必须建立安全管理体系，根据施工现场的实际，制定施工方案(包括：施工安全技术措施、现场危险点分析和危险点预防控制措施、应急预案的制定、资源配置等)，并报监理单位审核后执行。3、现场施工中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》《电网建设工程安全和环境设施规范应用手册》《电力建设安全健康及环境管理办法实施细则》《“三欣”标准评价体系》等安全、文明生产的规定。进入带电设备区域施工时，必须按规定严格执行工作票制度。4、承包方在施工现场必须配备专职安全员一名，负责施工现场的安全监督(名单报发包方安全监督部门备案)。5、承包方必须有能够保证安全施工的机械、机具、工器具和必须的安全防护措施。做好施工设备、工器具的维护、保养。加强机械设备特别是起重机械、车辆的使用管理以及现场防火、消防器材配置的管理。加强对现场的施工、照明、临时用电的使用、维护管理。6、特殊工种作业人员必须持有劳动部门颁发的上岗证和操作证。7、如工程有对外分包队、外包队或临时工时，要制订有针对性的安全管理措施，并承担对外分包、外包或使用临时工的全部安全责任;8、制订防暑降温的措施以及安全防护设施的配备。9、承包方在安全施工中必须严格接受监理和发包方的管理、监督和指导，并定期向发包方汇报安全施工情况;根据监理单位及发包方的要求，对施工中的安全隐患进行整改。10、在工程施工中发生的人身事故和设备事故，必须及时通知发包方共同对事故和设备进行调查处理。11、承包方负责在施工中的一切安全责任，由于承包方的原因发生安全事故所造成的一切损失，均由承包方承担。三、其他1、根据工程需要，成立发包方、承包方及监理公司有关人员参加的安全领导小组，定期或不定期组织对工程进行安全检查和评比。安全领导小组和发包方安监人员对施工中违章作业、安全质量问题有权当场处罚，发整改通知直至停工整顿。2、承包方要每月一次对施工现场按原电力部《电力建设安全施工管理工作检查表》有关内容进行检查评比，并将查评结果及改进意见报发包方和监理单位，发包方安监人员每月至少一次到施工现场检查。3、进入已运行的变电站施工，承包方单位应办理进站许可证，完工后将证件交回。四、安全施工保证金根据《安全生产工作规定》第95条，承包方按工程合同总造价的5%计算施工安全保证金。安全施工保证金在工程款中扣减。施工过程中若承包方发生重伤事故时，一次扣除保证金50%，发生死亡事故时，则扣除保证金100%。如因事故造成运行中的设备停电时，还须按影响的程度扣除相应的保证金。五、附则1、本合同未尽事宜，按有关法律法规执行。2、合同执行过程中如发生其它事宜，双方应本着实事求是的精神协商解决。3、本协议由双方代表签字盖章后生效，工程完工验收自然失效。4、本合同书一式伍份，甲方二份、乙方二份,监理一份。施工承包方：________施工承包方：________代表：________代表：____________年____月____日____年____月____日建筑工程总承包安全生产协议篇二甲方：________乙方：________为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强和规范工程施工安全技术管理工作，预防施工生产安全事故发生，保障员工的安全与健康，促进企业经济发展。实现全年安全生产事故“零”指标，结合工程实际情况，明确双方的管理责任和义务，经双方协商，签订本协议，双方共同遵照执行。一、甲方责任和义务1、负责乙方人员的食宿，提供舒适的生活环境。2、负责对乙方进行入场三级安全教育及日常安全培训。3、负责监督检查乙方安全防护用品的使用及购置情况。4、负责组织、计划、布置、检查、总结、评比上级部门开展的有关安全生产活动。5、督促、检查乙方的安全生产工作，对乙方施工现场存在的安全隐患及时提出整改意见。对逾期未整改的有权责令停工整改，并处予罚款。6、负责向乙方以书面形式进行安全技术交底，并由作业人员本人签字。7、负责对乙方特殊作业人员持证上岗监督管理。二、乙方责任和义务1、乙方进场作业前必须无条件接受甲方入场三级安全教育，经考试合格并签订本协议后方可上岗作业。2、乙方进入施工现场，必须正确佩戴质量合格的安全帽，系好帽带。3、乙方不得光脚、不得穿着拖鞋、不得赤膊进入施工现场。4、乙方是特种作业人员的，必须给甲方提供合格有效的操作证件，并在作业过程中严格按照相关操作规程进行作业。5、乙方不得在施工现场及宿舍内吸烟，不得私拉乱接电气设备。6、乙方如需动火，动火前必须开具“动火证”，并落实消防器材及看火人，经甲方确认后方可动火。7、乙方不得酗酒闹事，不得聚众赌博，不得扰乱社会治安。8、乙方不得随意动用施工现场消防、防汛等器材。9、乙方作业过程中必须做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害。10、乙方必须保护好施工现场的安全防护设施，不得随意拆改防护设施。防护设施影响施工作业时，事先书面报告安全、技术管理人员，经书面批准后方可改动，事后及时恢复。11、乙方自带的施工设备及小型机具，必须符合国家标准、规定，做到机械设备使用性能良好，安全防护装置齐全、灵敏有效。12、乙方必须承担因自身违章作业造成事故的经济损失和法律责任。13、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。14、乙方在施工中必须执行工程施工组织设计和安全技术交底，严格按操作规程进行作业，消除事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业。15、乙方必须时刻注意施工现场出入车辆，避免发生因出入车辆造成的伤亡事故。16、乙方高处作业时，必须正确系挂质量合格的(双肩)安全带。17、乙方作业过程中必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方管理。三、违约1、乙方达不到约定条件的，甲方一经发现，要求乙方立即整改和补充完善，乙方应按甲方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。2、若因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济损失。3、乙方进场作业前未经甲方三级安全教育而擅自上岗的，发生一切责任事故，后果自负。四、争议当甲、乙方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向北京市政府相关部门申请仲裁。五、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。六、本协议甲、乙双方自签字盖章之日起生效，自乙方撤离现场为止。甲方(盖章)：________乙方(签字)：________项目经理：________________年____月____日____年____月____日建筑工程总承包安全生产协议篇三发包人（甲方）：__________________承包人（乙方）：__________________为了全面履行甲乙双方于___年__月__日订立的《建设工程承包施工合同》，进一步明确工程施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，本协议双方依据有关法律、法规、规定签订本协议书。一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：___________________________承包范围：___________________________承包人式：__________________二、双方的共同责任2.1、双方应共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。2.2、在发包人的统一组织和领导下，双方共同组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。2.3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。2.4、双方在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。2.5、双方应抓好员工的安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。2.6、施工现场发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见并拟订改进防范措施。三、发包人的具体责任3.1、发包人对施工现场安全管理负责。3.2、发包人应组织指挥现场安全生产，修订并向承包人公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。发包人应定期或不定期检查承包人安全生产保证体系和规章制度的执行情况，对承包人安全生产实施监督管理。3.3、发包人应编制工程项目安全施工组织设计，并分解到承包人的分包项目。组织指导承包人编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。3.4、发包人在安排承包人工作时，应针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。3.5、发包人应以书面形式向承包人施工负责人进行安全技术交底，交底资料由双方负责人和安技人员签字备案。工程施工过程中，发包人有权监督承包人按交底内容实施的情况。3.6、发包人应对承包人现场施工员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行相应的安全教育并建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助承包人做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。3.7、发包人应向承包人提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经承包人检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督承包人安全使用。3.8、发包人应对承包人自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督承包人正确安装使用和拆除。3.9、发包人应对承包人施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。承包人严重违反本条规定时，发包人有权单方解除与承包人订立的《建设工程承包施工合同》，清退出场，因此所造成的一切经济损失由承包人承担。3.10、工程竣工进行结算时，发包人安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。3.11、发包人应对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。3.12、发包人应提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。3.13、一旦发生伤亡事故，发包人须按规定立即报告有关部门。四、承包人的具体责任承包人在发包人的统一指挥监督下对本工程施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。4.1、接受发包人的指挥和监督，遵守发包人的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。4.2、按照发包人的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向发包人备案。4.3、根据发包人安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报发包人审批执行。4.4、对本单位的施工人员登记造册，如实向发包人报告，安排员工接受发包人的安全教育，发生人员调整时，承包人应迅速报告发包人，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。4.5、承包人须按规定要求设置安全技术管理人员（50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。4.6、承包人负责岗前安全教育和工种交换的安全教育。4.7、承包人安排施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告发包人，并进行监护。4.8、承包人不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。4.9、承包人应向发包人申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用；禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。4.10、承包人应设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。4.11、在容易发生火灾的地区施工动火时，承包人应事前向发包人申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。4.12、存储、使用易燃易爆器材时，承包人应当采用特殊的消防安全措施。4.13、承包人有义务监督发包人履行安全职责的情况，对发包人违反责任造成的损失有权索赔；承包人有权制止发包人的违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。4.14、承包人应教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作；施工中如因承包人的施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由承包人负责，给发包人造成损失的应负责赔偿。4.14、承包人须严格按照发包人安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由承包人自负。五、其他5.1、甲乙双方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照双方订立的《建设工程承包施工合同》所列明的通讯地址、传真以邮寄或传真方式送达；一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。5.2、未经双方签署书面文件，不得对本协议进行更改；未尽事宜，由双方当事人另行协商确定。5.3、事先未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议中的权利或义务全部或部分转让给任何第三方。5.4、双方因协议发生的全部争议，由双方协商解决，协商不成时，均应按照双方订立的《建设工程承包施工合同》第××条的约定解决。5.5、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。5.6、本协议文本由___包人提供，其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明；双方对本协议各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。5.7、本协议同附件为本合同的组成部分；本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。5.8、本协议标题仅为方便阅读,不构成本协议的组成部分亦不作为本协议的解释之用。5.9、本协议自双方签字之日起生效。5.10、本协议一式两份，双方各持一份。甲方（盖章）乙方（盖章）住所地：住所地：法定代表人：法定代表人：授权委托人：授权委托人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：_______年____月_____日合同订立地点：______________________建筑工程总承包安全生产协议篇四建设单位(以下简称甲方)：__________________承包单位(以下简称乙方)：__________________工程名称：__________________工程地点：__________________为了加强施工现场安全生产管理，确保施工作业的安全进行，甲方和乙方根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》，遵循平等自愿原则，签订本协议。双方严格履行协议规定的权责义务，并确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、甲方的权利、责任和义务：1、我们将积极贯彻国家有关施工现场安全生产和文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查，并且针对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、对于乙方施工人员的违章指挥和违章作业行为，应立即进行纠正，并按照相关规定进行处罚。同时，我们还需要及时发现并整改乙方施工区域内存在的重大安全隐患，并开具相应的隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、根据相关临时用电准则，需要对乙方的临时用电设备和设施进行监督和检查，以确保其符合安全标准。如果发现乙方在临时用电中存在隐患，必须责令乙方采取整改措施，并监督整改的落实情况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。在施工现场，我们要秉持国家的相关法律法规和管理制度，确保安全生产。为此，我们将建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。我们会严格执行国家针对施工现场临时用电和机械设备使用的技术规范和安全操作规程，对我们所管辖的施工区域内的临时用电进行全面管理并负责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：(一)登高上架要求1、脚手架和安全网的搭设必须由经过专业培训的人员负责，项目经理应组织技术部门和安全部门的相关人员进行验收合格后方可使用。验收过程应逐一检查不同类别的脚手架和安全网，并记录验收结果。2、在进行高空作业时，严禁同一空间内进行立体交叉作业。水平作业时，每个工位之间都应保持一定的安全距离，而作业人员必须佩戴必要的劳动防护用品，例如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套和防护工作服，并确保正确使用这些防护装备。同时，在施工作业现场周边应设置相关的安全标志牌，并派遣专人进行巡查以确保施工现场的安全。3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。4、在工程施工开始之前，除了工程技术人员向施工作业人员进行书面安全技术交底并签字确认外，每个施工班组长也必须向施工人员进行班组交底并履行签字手续。5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。13、脚手架使用时应确保没有安装探头板和飞跳板，并且所有的脚手板需完整铺设在脚手架上，禁止在脚手架上堆放任何砂浆、砖块和面砖等施工材料。14、请勿在悬挂物品的下方经过，以防发生突发事件；禁止从高处向下奔跑或跳跃；严禁在没有防护措施的外墙和悬挑板等建筑物上行走；不得站在不稳定的物体如手推车上进行操作；禁止攀爬起重臂、绳索、脚手架、井字架以及伴随运输货物的吊盘、吊篮和吊装物体；井架吊篮不允许乘坐。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、在使用手持电动工具之前，我们应该进行一系列的检查。首先，我们需要进行空载试验，确保工具能够正常运转且符合质量标准。只有经过这一步骤并且工具合格后，我们才能开始使用它。另外，当我们需要移动工作点时，一定要切断电源，以确保安全。最后，绝对不能在潮湿的场所使用手持电动工具，因为水会增加电击的风险。-19、在进行工作之前，必须仔细检查机械设备的安全装置。在调整机器或更换刀具时，应先切断电源，并由专业人员进行操作。(二)用电要求1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。4、下班时，施工现场必须对不再使用的配电装置进行分闸断电，并上锁。如果在工作期间停止工作超过1小时，相关的动力开关箱也应该断电并上锁。同时，暂时不使用的配电装置也需要断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。(三)电焊机使用要求1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。3、电焊机进行二次焊接时，如果需要将地线延长使用，应确保搭接面积充足，并且在接点处使用绝缘胶带进行包裹固定。此外，地线必须处于良好状态，不能存在任何破皮或裂口。4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。7无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。(四)动火要求1进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。2施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。3施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。6焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。7属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。(五)室外吊篮施工要求1、在施工开始前，必须对吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳和葫芦进行全面检查，确保其完好无损且未出现生锈现象。如果发现存在损坏或者生锈情况，必须及时进行除锈处理并进行补焊或者更换相关部件，以确保吊篮可以安全可靠地使用。2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的工作人员数量需限制为三人，他们只能携带不超过两桶油漆、涂料等相关材料，并且需要使用牢固的绳索或挂钩将这些材料固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必须经过专业培训，并且熟练掌握相关技能，严禁未经培训或非专业人员上篮吊操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。1安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。高空施工操作时，工人必须将安全带系好。为确保安全，应选择质量合格、标有厂家永久字样商标和合格证的安全带。在进入施工现场之前，务必先检查安全带是否完好无损。在使用安全带时，必须将其牢固挂在结实可靠的地方。需要为施工人员配备工具袋和工具箱，以防止工具的丢失。使用完毕后，将工具放回工具袋或工具箱内。在施工过程中，放置待用物料时应保持距离洞口和楼板边缘至少1米的水平距离。施工完成后，要确保现场整洁无隐患。成立项目安全管理小组，由项目经理担任组长，选派专职安全员负责监督工程的安全生产工作，严格遵守相关的安全生产制度和操作规程。2编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。3.加强各分部分项安全交底工作，每天开班前施工班组会为工人进行专门的安全教育。在上岗前，新员工必须接受完整的三级安全教育。4保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。(八)文明施工要求1、进入工地时，严禁饮酒，制造纷争或参与各种非法赌博等违法行为。对于轻微的违规行为，将被要求立即离开现场；而对于严重的违法行为，将被移交给执法部门进行依法处理。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。3、严格禁止患病人员进行工作，一旦发现必须由各施工班组长负责协调改换工作岗位或安排休息，以确保所有施工人员的身体健康与安全。4、施工现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。(九)施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。4、在施工现场使用各类机械时，务必采取有效的降噪措施，以减小噪声频率，并针对发出强噪声的机械进行封闭处理。5、在易产生粉尘的工作环境中，为了保护施工人员的身体健康，必须要求他们佩戴防护口罩，并采取有效的除尘和降尘措施。(十)工程质量的要求工程质量应符合国家现行的施工验收规范以及相关的安全技术标准，同时需要满足甲方工程项目的安全技术要求和需求，必须达到专业质量检验评定中的良好以上等级。如果乙方盲目蛮干，只追求施工速度而不按照操作规程进行施工，这将导致工程质量不符合设计的安全技术要求，也会造成质量不合格的问题。在这种情况下，甲方有权要求乙方停工或者返工，而返工费用将由乙方承担。此外，由于这种错误施工所带来的材料浪费和经济损失，乙方也需要全部负责赔偿，工期不会因此而延期。本协议与双方签订的合作协议具有同等效力。本协议书一式两份，甲乙双方各保留一份，并在签订合作协议时同时签署本协议。合作协议到期后，本协议也随之终止。甲方单位(章)：乙方单位(章)：代表人：_________项目负责人：_________时间：____年___月___日建筑工程总承包安全生产协议篇五甲方：乙方：1、严格执行《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准。2、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制，对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。3、审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案的安全技术措施，审查施工单位的有关安全生产的文件，安全资质和证明文件。4、检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施;5、监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作;6、进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位;施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政部门报告。7、审核安全管理体系和安全专业管理人员资格;8、审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施，安全设施和施工机械、设备的安全控制措施，施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出场合格证书9、严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，协助业主做好施工现场的安全及文明施工管理工作。工程监理单位：监理公司a建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《煤矿建设安全规定》(晋煤办发【20__】151号)及其他有关法律、法规，为进一步明确甲乙双方在施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全生产。双方本着平等、自愿的原则签订本协议。一甲方的权利、责任和义务1.甲方对建设项目的安全施工负监督、协调和宏观管理责任，督促、检查乙方安全体系的运行情况。2.甲方负责施工现场的统一管理，监督检查乙方的施工现场各类安全文明施工活动。3.施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照国家相关规定执行，同时甲方给予乙方相应的经济处罚并清退出场。4.甲方定期或不定期对施工现场监督、检查，针对检查中发现或存在的安全问题，特别是重大隐患，甲方有权责令乙方限期整改、停工、停产、停用并对其进行经济处罚;安全问题处理后，经甲方验收同意后，乙方方可恢复生产和使用;对重大安全隐患如未按时整改或整改不到位，甲方可与乙方终止合同，并将乙方清退出场。5.甲方有权要求立刻撤走现场内的乙方施工队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令等的人员，在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。6.对不符合安全规定的，甲方安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求停工和强行整改使之达到安全标准。7.违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。二、乙方权利、责任和义务1.乙方必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，全面落实安全保障的各项措施，健全安全生产管理机构，完善安全生产责任制，搞好安全技术培训，按照国家有关规定，加强施工过程中的安全管理工作。由于乙方原因造成的事故，发生人员伤亡或使建设停工造成重大经济损失，由乙方进行赔偿并负安全生产管理主体责任。2.乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，以及甲方对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的安全检查。对甲方及其他相关部门所签发的隐患整改通知，乙方应在规定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的、受到相关行业主管部门经济处罚的，同时甲方有权对乙方进行双倍经济处罚，该罚款从工程款中直接扣除。3.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。4.乙方管理以及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责全额赔偿。5.乙方必须在其施工范围内建立施工现场安全管理责任制，并组织实施。6.乙方必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。切实保障施工工作人员的安全与健康。7.乙方必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证施工现场和工人操作面有安全、可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。8.乙方施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须有保证施工安全要求的夜间照明。9.乙方施工机械进场须经过安全检查合格后，方可使用。乙方必须建立施工机械操作人员机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。10.乙方应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁，随时清理建筑和生活垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置好沟井坎穴的覆盖和施工标志。11.乙方应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。12.乙方严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。13.乙方必须遵守甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。14.乙方应积极主动接受工程所在地管辖范围内各级安全生产监管部门、监察机构的安全检查，对提出的安全问题要认真进行“三定”，及时落实整改。同时，将整改落实情况以书面形式报告甲方或检查部门。15.乙方必须按规定配备专职安全生产管理人员、安全监察人员和相关专业技术人员，项目负责人必须有建造师技术职称，要根据工程项目的性质配备相应的操作工种，并持有效证件上岗操作，严禁无证人员上岗作业。16.特殊工种经国家主管部门培训合格持证上岗。17.乙方施工作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、安全规程、规章制度和操作规程