建筑工程：建筑工程施工合同

合同编号：__________建筑工程施工合同一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程预算：_______元（大写：_______元整）二、施工标准及要求2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、施工规范及标准进行施工，保证工程质量，达到设计要求和验收标准。2.2乙方应严格按照约定的施工工艺和工程质量标准进行施工，确保工程的安全、环保和节能要求。2.3乙方应确保工程在合同工期内完成，如有特殊情况需延期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意。三、合同价格及支付3.1双方确认，本工程合同价格为固定价格，即人民币_______元（大写：_______元整），包括工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等全部费用。3.2甲方应按照下列付款方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同价款的_______%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的_______%；（4）剩余的合同价款，甲方应在保修期满后_______天内支付给乙方。3.3甲方支付的每笔款项，乙方均应出具相应的发票。四、施工组织及管理4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。4.2乙方应指定专人负责工程项目的日常管理工作，并确保工程质量、安全、进度和投资控制在合同约定的范围内。4.3乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和政策，确保工程顺利进行。五、工程验收及保修5.1工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，并向甲方提供工程竣工报告。5.2甲方应自收到乙方提交的竣工报告之日起_______天内组织验收，并在验收合格后_______天内支付剩余合同价款。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并重新提交竣工报告。5.4工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为_______年。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。6.2甲方未按照约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。6.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成保修义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。（2）合同内容应符合法律法规、施工规范及标准，确保工程质量、安全、进度和投资控制在合同约定的范围内。（3）甲乙双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，确保合同的顺利进行。（4）甲乙双方在合同履行过程中产生的纠纷，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.解决办法：（1）争议解决：合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。双方应优先选择协商和调解解决争议，如协商、调解不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）违约责任：当一方未履行合同约定的义务时，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任按照合同约定的条款执行。（3）工程验收：工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并重新提交竣工报告。整改期间，乙方应承担因整改产生的费用。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.合同工期：指合同约定的工程完成的期限。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按照约定支付合同价款，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。6.工程验收：指对已完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合设计要求和验收标准。7.保修：指乙方在工程验收合格后，按照约定对工程进行一定期限的免费维修和保养。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程变更补充条款：如甲方在合同履行过程中提出工程变更需求，乙方应根据变更需求及时调整施工方案，并通知甲方。变更导致的合同价款调整、工期延长等事项，甲乙双方应友好协商解决。2.场合：不可抗力补充条款：如因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。不可抗力事件持续期间，乙方不承担违约责任。3.场合：工程质量问题补充条款：如工程验收过程中发现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改产生的费用。如验收不合格，乙方应重新施工，直至符合验收标准。4.场合：工程进度延误补充条款：如乙方因自身原因导致工程进度延误，应向甲方支付违约金。同时，乙方应采取措施加快施工进度，确保工程按时完成。5.场合：甲方支付问题补充条款：如甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。甲方支付违约金后，乙方应继续履行合同义务。附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.材