2024浅谈建设工程招投标与合同管理

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括项目施工图设计、施工、设备采购、安装、调试、验收、保修等全过程。1.2乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工任务，并保证施工质量、安全、进度和投资控制等满足甲方要求。第二条合同价格与支付2.1本合同项目的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%；（4）剩余合同价款在质量保修期满后七个工作日内支付。2.3乙方应开具合法、有效的税务发票，甲方据此进行税前扣除。第三条合同履行与保证3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成项目施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制满足甲方要求。3.2乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求，进行施工组织和项目管理，确保项目顺利进行。3.3乙方应保证项目施工过程中，不得有违法违规行为，不得损害甲方合法权益。3.4甲方应按照约定时间支付合同价款，不得无故拖欠或延迟支付。3.5甲方应协助乙方办理项目施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、验收等。第四条违约责任4.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__________%。4.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。4.3甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付合同价款的__________%。4.4甲乙双方违反本合同其他条款的，应承担相应违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格且质量保修期满。6.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日注意事项：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等。2.双方应保证所提供的合同信息真实、准确、完整，不得有欺诈、误导等行为。3.双方应按照合同约定的时间、质量、安全等标准履行各自的权利和义务。4.合同价款的支付应符合国家税务政策和财务规定，确保合法合规。5.如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。6.合同的补充协议应由甲乙双方共同签署，并与本合同具有同等法律效力。解决办法：1.对于合同履行过程中的任何疑问或问题，应及时沟通，共同协商解决。2.如一方未履行或未完全履行合同义务，另一方有权根据合同约定要求违约方承担相应的违约责任。3.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应立即协商解决办法，可部分或全部免除违约责任。4.双方应遵守合同保密条款，不得泄露合同内容和甲方的商业秘密。5.对于合同中的技术术语和名词，如有争议，应以行业标准或双方共同认可的定义为准。法律名词及名词解释：1.合同法：是调整合同关系及合同活动中产生的法律问题的法律规范总称。2.招标投标法：是规范招标投标活动的法律，旨在保证公开、公平、公正的市场秩序。3.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：是一方违约时，按照合同约定向另一方支付的金钱赔偿。5.质量保修期：指合同约定的乙方对工程质量承担保证责任的期限。6.税务发票：是依法由税务机关监制的，用于证明交易双方商品或服务交易额的凭证。7.合同签订地：指合同双方签署合同的地点，通常用于确定适用的法律和诉讼管辖。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、土木工程、基础设施建设等。2.适用于通过公开招标方式选定的施工单位与建设单位之间的合同签订。3.适用于施工图设计、施工、设备采购、安装、调试、验收、保修等全过程的合同管理。补充条款：1.工程变更条款：如合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或工程进度发生变化，双方应按照约定或协商一致的方式处理。2.工程延期条款：如因不可抗力、甲方原因等导致工程进度延期，双方应协商确定延期时间和相关责任。3.合同解除条款：如合同执行过程中，一方违约或出现不可抗力等情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照约定处理后续事项。4.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。5.保密条款：双方应对合同内容和甲方的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。附件列表：1.工程设计文件：包括施工图纸、技术规范、设计说明书等。2.招标文件：包括招标公告、投标须知、评标标准等。3.投标文件：包括投标书、投标保证金、投标人