2024内墙刮大白分包合同

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）第一条工作内容1.1乙方负责按照甲方的要求，对项目的内墙面进行刮大白施工，包括但不限于材料供应、施工人员工资、施工工具及设备等。1.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交发票等财务凭证，以便甲方进行支付。第三条施工期限3.1乙方应在本合同签订后，按照甲方的要求，按时完成施工任务。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可延长。第四条质量保证4.1乙方应对施工质量负责，保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。4.2乙方应在施工完成后，按照甲方的要求，提供相应的质保书、使用说明书等相关资料。第五条保密条款5.1双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第八条其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目完工之日止。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的工作内容、施工期限、质量要求等进行履行。如一方未履行或履行不符合约定的，对方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于要求违约方支付违约金、赔偿损失等。解决办法：如有履行争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。2.合同的变更和解除：合同履行过程中，如因特殊情况需变更或解除合同的，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。解决办法：对于合同变更或解除的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。3.保密条款：双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。解决办法：如一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。4.争议解决：对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.内墙刮大白施工服务：指对内墙面进行刮大白处理的服务，包括材料供应、施工人员工资、施工工具及设备等。4.合同价格：指双方约定的合同履行完毕后，乙方应得的报酬。5.施工期限：指乙方完成合同约定的施工任务的期限。6.质量保证：指乙方对施工质量承担的责任，保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。7.保密信息：指合同执行过程中双方获知的对方的商业秘密、技术秘密等信息。8.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。9.损失赔偿：指一方违约导致对方遭受的损失，违约方应承担的赔偿责任。10.争议解决：指双方对于合同执行过程中产生的争议，通过协商或法律途径予以解决的过程。应用场合：1.适用于甲方作为项目发包方，乙方作为专业内墙刮大白施工分包方的情况。2.适用于项目规模较大，需要专业分包商进行内墙刮大白施工的情况。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就内墙刮大白施工服务达成一致的情况。补充条款：1.施工材料：乙方应使用符合国家环保标准的材料，并提供相关材料合格证明。2.施工人员：乙方应具备相关施工资质的专业人员，并提供人员资格证明。3.施工安全：乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工过程中的安全。4.施工验收：甲方有权对施工过程和结果进行监督和验收，乙方应配合甲方进行验收。5.质保期：乙方应对施工质量提供一定期限的质保，质保期自项目完工之日起计算。附件列表：1.乙方