国家建设工程合同法

国家建设工程合同法合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平公正、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，就双方的建设工程合同事宜达成如下协议，并共同遵守。第一条合同标的a.项目名称：①甲方委托乙方承接的建设工程项目名称为“_______________________”。②项目涉及的具体建设内容包括但不限于土木工程、建筑施工、安装等。③乙方应按照甲方要求的时间节点和质量标准完成工程建设任务。④项目的具体施工范围和分项由甲方和乙方进一步明确，详细规划由甲方提供。b.项目地点：①本项目的实施地点为甲方指定的地址，乙方应根据甲方提供的具体地理位置开始施工。②乙方在施工过程中，应确保施工地点的合理布局与工程设计相符。③若项目地点有任何变动，甲方应及时通知乙方，双方协商调整实施方案。④乙方不得擅自更改项目施工地点，若因乙方原因造成施工地点变化，甲方有权要求乙方承担相关责任。c.工程内容与质量要求：①工程内容具体涉及土建施工、钢结构安装、电气装置等，根据甲方提供的设计文件执行。②乙方必须严格按照国家建设工程质量标准及甲方的技术要求进行施工。③甲方有权对工程质量进行验收，并提出修改意见。④乙方应根据甲方提出的意见进行整改，直至甲方确认工程质量合格。第二条合同金额及支付方式a.合同总金额：①本工程合同总金额为人民币_______________________元。②合同金额依据实际施工量与乙方提交的工程进度款、完工报告等进行结算。③若项目变更或有新增工作内容，合同金额可根据双方协商调整。④乙方不得擅自增加工程费用，所有变更须经甲方确认。b.支付方式与支付节点：①支付款项分为若干阶段进行，具体支付节点由甲乙双方协商并写入合同附件。②甲方在收到乙方提交的符合要求的施工进度报告后进行支付。③每个支付节点的支付款项应在工程完成并验收合格后支付。④乙方需提供合法有效的发票作为支付依据，甲方应按期支付，不得无故拖延。c.支付条件：①乙方在提交相关材料（如施工进度报告、施工验收单等）后，甲方应在合理期限内完成支付。②甲方支付款项时，应根据项目进展情况、施工质量及工程变更等因素综合考虑。③乙方如未按照合同要求进行施工或存在质量问题，甲方有权延迟支付或扣除相应款项。④若支付出现争议，双方应通过协商或其他合法途径解决。第三条工期与进度a.工期要求：①本工程的开工日期为_______________________，竣工日期为_______________________。②乙方应根据甲方确定的项目计划，合理安排施工进度。③甲方有权根据工程实际进展情况要求调整工期。④若乙方未能按期完工，甲方可要求乙方支付违约金，具体标准由双方协商确定。b.工程进度控制：①乙方应按期向甲方报告工程进展情况，并提供进度报告。②甲方有权在任何阶段对工程进度进行检查，如发现进度滞后，乙方应提出补救措施。③若乙方因不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明。④甲方同意的工期延误，乙方可适当延长工程时间，但必须获得甲方书面确认。c.工程延期处理：①若乙方需要延期，须向甲方提出书面申请，并说明延期原因。②甲方应根据实际情况决定是否批准延期。③如果延期原因是由于乙方自身原因，乙方应承担相应的违约责任。④延期完成的工作同样需要接受甲方的质量检验和验收。第四条保密条款a.双方的保密义务：①甲乙双方应对本合同及与工程相关的所有资料、信息进行严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。②保密义务适用于双方员工、代理人、承包商等所有与工程有关的人员。③保密期限为本合同签订之日起至工程竣工后五年。④若一方违反保密条款，须承担相应的赔偿责任。b.保密信息的定义：①所有与本工程相关的图纸、设计方案、技术文件、合同内容等均属于保密信息。②任何由甲方或乙方提供的商业机密、技术方案等，应严格保密，未经同意不得使用或披露。③涉及工程的采购、招标、合同条款等内容也属于保密范围。④若一方发现泄密情况，应及时通知对方，并采取措施防止进一步泄露。c.违反保密责任的处理：①任何一方违反保密协议的，应赔偿因此给对方造成的所有损失。②赔偿金额应根据实际损失和泄露信息的重要性确定。③对违反保密协议的行为，甲方或乙方有权解除合同，并要求对方承担违约责任。④在合同履行期间，若一方发现有泄密行为，应立刻停止泄露并采取补救措施。第五条争议解决与法律适用a.争议解决方式：①本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。②如协商无效，双方同意提交甲方所在地法院进行诉讼。③争议解决期间，不影响合同的正常履行，除非一方明确表示无法继续履行。④双方应尊重法院的判决，并依法履行相关判决内容。b.法律适用：①本合同的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国的法律。②双方应在法律允许的范围内履行合同条款，保证合同的有效性。③任何涉及本合同的合同条款