2024年新修订：工程建设项目施工合同样本集

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新修订：工程建设项目施工合同样本集本合同目录一览第一条：合同定义与术语解释1.1合同1.2双方1.3工程1.4施工1.5项目1.6工期1.7质量1.8价款1.9支付1.10变更1.11违约1.12解除1.13争议解决1.14法律适用第二条：合同的组成与生效2.1合同文件的组成2.2合同的生效条件2.3合同的生效时间第三条：双方的权利和义务3.1甲方的权利和义务3.2乙方的权利和义务第四条：工程概述与施工范围4.1工程概述4.2施工范围第五条：工期与进度计划5.1工期5.2进度计划第六条：工程质量与标准6.1工程质量6.2工程标准第七条：工程价款与支付7.1工程价款7.2支付方式7.3支付时间第八条：合同变更与调整8.1合同变更8.2合同调整第九条：违约责任与处罚9.1违约责任9.2处罚措施第十条：合同解除与终止10.1合同解除10.2合同终止第十一条：争议解决方式11.1争议解决方式第十二条：法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院第十三条：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护13.4不可抗力13.5通知与通讯13.6审计与评估第十四条：合同的签署与生效14.1签署方式14.2生效条件14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条：合同定义与术语解释1.4施工：本合同中的施工是指乙方根据甲方的要求，按照合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，进行的工程建设活动。1.5项目：本合同中的项目是指工程建设项目，包括设计、施工、验收等阶段。1.6工期：本合同中的工期是指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。1.7质量：本合同中的质量是指工程符合国家标准、行业标准以及合同约定的要求。1.8价款：本合同中的价款是指乙方为完成合同约定的工程，向甲方提出的合理报价。1.9支付：本合同中的支付是指甲方按照合同约定的时间和方式，向乙方支付工程价款和其他费用。1.10变更：本合同中的变更是指合同履行过程中，经双方协商一致，对合同约定的工程内容、质量标准、工期等进行修改。1.11违约：本合同中的违约是指一方不履行或者不适当履行合同约定的义务。1.12解除：本合同中的解除是指合同履行过程中，经双方协商一致，提前终止合同的权利义务关系。1.13争议解决：本合同中的争议解决是指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。1.14法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二条：合同的组成与生效2.1合同文件的组成：本合同文件包括合同、附件以及双方协商一致的其他文件。2.2合同的生效条件：本合同自双方签字或者盖章之日起生效。2.3合同的生效时间：本合同自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日止。第三条：双方的权利和义务3.1甲方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间和方式，向乙方支付工程价款和其他费用。（2）提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保乙方能够顺利施工。（3）对乙方施工过程中的设计、施工、验收等环节进行监督，并提出合理建议或者意见。（4）协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。（5）不得干预乙方的正常施工，不得无故拖延工期。3.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，完成施工任务。（2）对施工过程中的安全、质量、进度等负责，确保工程顺利进行。（3）接受甲方及相关部门的监督、检查，及时整改存在的问题。（4）按照合同约定的时间和方式，向甲方提交工程进度、质量等相关资料。（5）不得转包或者违法分包工程，不得使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。第四条：工程概述与施工范围4.1工程概述：本工程是位于________的________项目，主要包括________等内容。4.2施工范围：本合同的施工范围包括但不限于________、________、________等。第五条：工期与进度计划5.1工期：本合同约定的工期为____年__月__日，自甲方提供施工场地之日起计算。5.2进度计划：乙方应按照合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。第六条：工程质量与标准6.1工程质量：本合同约定的工程质量应符合国家标准、行业标准以及合同约定的要求。6.2工程标准：乙方应按照合同约定的工程标准进行施工，确保工程质量。本部分共计__字。第八条：合同变更与调整8.1合同变更：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同调整：合同变更事项涉及工程价款、工期等关键条款时，双方应按照公平、合理的原则进行调整。第九条：违约责任与处罚9.1违约责任：一方违约的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.2处罚措施：违约方逾期不履行合同义务的，守约方有权采取法律允许的必要措施，以确保工程正常进行。第十条：合同解除与终止10.1合同解除：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方协商一致可以解除合同。10.2合同终止：合同到期或者双方约定的终止条件出现，合同即告终止。第十一条：争议解决方式11.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：法律适用与管辖12.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院：双方约定，本合同争议由合同签订地人民法院管辖。第十三条：其他约定13.1保密条款：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护：双方在合同履行过程中，应对各自拥有的知识产权予以保护，不得侵犯对方的知识产权。13.3环境保护：乙方在施工过程中，应遵守国家环境保护法律法规，确保施工对环境的影响降至最低。13.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者履行困难，受影响的一方应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.5通知与通讯：双方应保持有效的通讯联系，确保合同履行过程中的信息畅通。13.6审计与评估：合同履行过程中，甲乙双方应定期对工程进度、质量、投资等方面进行审计与评估，以确保工程顺利进行。第十四条：合同的签署与生效14.1签署方式：本合同采用书面形式，由双方授权代表签字并加盖公章。14.2生效条件：本合同自双方签字或者盖章之日起生效。14.3签署日期：本合同于____年__月__日在____（地点）签署。本部分共计__字。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念与范围1.1第三方：本合同中的第三方是指除甲方和乙方之外，与甲方或乙方有合同关系或者利害关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入：第三方介入是指在合同履行过程中，第三方直接或间接参与合同的履行，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、材料供应商等。1.3第三方责任：第三方介入后，其应承担相应的责任，包括但不限于履行合同义务、承担合同风险、承担违约责任等。第二条：第三方介入的合同修正2.1第三方合同：当第三方介入合同履行时，甲方和乙方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利义务。2.2第三方义务：第三方应按照合同约定履行义务，确保工程质量、进度和安全。2.3第三方权利：第三方有权根据合同约定，向甲方和乙方提出支付价款、索赔等要求。第三条：第三方责任限额3.1第三方责任限额：甲方和乙方应根据合同约定，明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、工期延误限制等。3.2第三方赔偿限额：当第三方原因导致工程损失时，甲方和乙方有权根据合同约定，向第三方追偿损失。3.3第三方工期延误限制：当第三方原因导致工期延误时，甲方和乙方有权根据合同约定，要求第三方承担相应的工期延误责任。第四条：第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方应履行合同约定的义务，向甲方负责，并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方：第三方应按照合同约定，向乙方提供服务，并接受乙方的监督和管理。4.3第三方与甲方、乙方之间的关系：第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。第五条：第三方违约处理5.1第三方违约：当第三方未履行合同约定的义务时，甲方和乙方有权根据合同约定，采取相应的违约处理措施。5.2第三方违约责任：第三方应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第六条：第三方解除与终止6.1第三方解除：当第三方未履行合同约定的义务，导致合同无法继续履行时，甲方和乙方有权解除合同。6.2第三方终止：当合同约定的事由出现，导致第三方合同终止时，第三方合同即告终止。第七条：争议解决方式7.1第三方争议解决：第三方合同履行过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：法律适用与管辖8.1第三方法律适用：第三方合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2第三方管辖法院：双方约定，第三方合同争议由合同签订地人民法院管辖。第九条：其他约定9.1第三方保密条款：第三方在合同履行过程中，应对甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。9.2第三方知识产权保护：第三方在合同履行过程中，应对甲乙双方拥有的知识产权予以保护，不得侵犯甲乙双方的知识产权。9.3第三方环境保护：第三方在施工过程中，应遵守国家环境保护法律法规，确保施工对环境的影响降至最低。9.4第三方不可抗力：因不可抗力导致第三方合同无法履行或者履行困难，受影响的一方应及时通知甲乙双方，并在合理时间内提供相关证明文件。9.5第三方通知与通讯：第三方应保持有效的通讯联系，确保合同履行过程中的信息畅通。9.6第三方审计与评估：合同履行过程中，甲乙双方应定期对工程进度、质量、投资等方面进行审计与评估，以确保工程顺利进行。第十条：第三方合同的签署与生效10.1第三方签署方式：第三方合同采用书面形式，由甲方、乙方和第三方授权代表签字并加盖公章。10.2第三方生效条件：第三方合同自甲方、乙方和第三方签字或者盖章之日起生效。10.3第三方签署日期：第三方合同于____年__月__日在____（地点）签署。本部分共计__字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程建设项目施工合同协议书附件二：工程设计方案附件三：施工图纸附件四：工程量清单附件五：材料及设备采购合同附件六：施工进度计划附件七：工程质量标准附件八：安全文明施工标准附件九：合同价款支付方式及时间表附件十：变更协议附件十一：违约金计算方式附件十二：争议解决方式协议附件十三：合同解除协议附件十四：施工安全事故应急预案附件十五：环境保护措施方案附件详细要求和说明：附件一：工程建设项目施工合同协议书本附件是合同的核心文件，明确了甲乙双方的权利义务，包括工程内容、质量标准、工期、价款支付、违约责任等条款。附件二：工程设计方案本附件详细描述了工程的设计要求、设计标准、设计图纸等内容，是乙方施工的依据。附件三：施工图纸本附件包括了工程的详细施工图纸，乙方应根据图纸进行施工。附件四：工程量清单本附件列出了工程项目的详细工程量，用于确定合同价款。附件五：材料及设备采购合同本附件明确了材料及设备的采购要求、采购价款、采购时间等内容。附件六：施工进度计划本附件详细描述了施工的进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件七：工程质量标准本附件明确了工程的质量标准，包括材料、构配件、设备的质量要求。附件八：安全文明施工标准本附件明确了施工过程中的安全文明要求，包括施工现场的管理、安全防护措施等。附件九：合同价款支付方式及时间表本附件明确了价款的支付方式、支付时间及支付金额。附件十：变更协议本附件用于明确合同履行过程中的变更事项，包括变更的内容、变更的原因、变更的价款等。附件十一：违约金计算方式本附件明确了违约金的计算方式，用于计算甲方或乙方违约时的违约金。附件十二：争议解决方式协议本附件明确了争议解决的途径，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十三：合同解除协议本附件明确了合同解除的条件、程序及解除后的相关事项。附件十四：施工安全事故应急预案本附件明确了施工安全事故的应急处理措施，包括事故的报告、救援、处理等。附件十五：环境保护措施方案本附件明确了施工过程中的环境保护措施，包括废弃物处理、噪声控制等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付价款。2.乙方未按约定时间完成施工。3.乙方使用不合格的材料、构配件、设备。4.乙方未按设计图纸施工。5.乙方未按约定履行安全防护措施。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按逾期支付金额的____%计算。3.乙方使用不合格的材料、构配件、设备，甲方有权要求乙方更换，并支付因此产生的费用。4.乙方未按设计图纸施工，甲方有权要求乙方按照设计图纸进行施工，并支付因此产生的费用。5.乙方未按约定履行安全防护措施，甲方有权要求乙方立即改正，并支付因此产生的费用。说明三：法律名词