2024年建委施工合同规范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建委施工合同规范文本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4施工地点1.5施工内容1.6合同金额第二条：合同的有效期2.1签约日期2.2合同开始日期2.3合同结束日期第三条：合同的履行3.1承包方的义务3.1.1施工准备3.1.2施工进度3.1.3工程质量3.1.4安全生产3.2发包方的义务3.2.1支付合同价款3.2.2材料供应3.2.3施工条件保障3.3监理方的义务3.3.1工程监督3.3.2质量控制3.3.3进度协调3.3.4安全生产监督第四条：合同价款及支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4竣工结算4.5支付税费第五条：工程质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量问题处理第六条：工程进度6.1施工计划6.2进度汇报6.3进度延误处理第七条：安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条：合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更价款第九条：合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果第十条：违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担第十一条：争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决第十二条：合同的生效、修改和终止12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同终止条件第十三条：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的保管第十四条：合同的附件14.1附件清单14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同承担合同义务，向承包方支付合同价款的一方，即甲方。1.2承包方：指根据本合同承担合同义务，完成施工任务的一方，即乙方。1.3监理方：指由甲方聘请的对施工过程进行监督管理的一方。1.4施工地点：指本合同约定的乙方进行施工的具体地点。1.5施工内容：指本合同约定的乙方应完成的施工项目和工程内容。1.6合同金额：指本合同约定的甲方应支付给乙方的合同总价款。第二条：合同的有效期2.1签约日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.2合同开始日期：本合同约定的施工项目正式开工的日期。2.3合同结束日期：本合同约定的施工项目竣工验收合格的日期。第三条：合同的履行3.1承包方的义务3.1.1施工准备：乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成施工前的准备工作。3.1.2施工进度：乙方应按照合同约定的工期和进度要求，完成施工任务。3.1.3工程质量：乙方应按照合同约定的质量标准，完成施工，并保证施工过程中的工程质量。3.1.4安全生产：乙方应严格执行国家的安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。3.2发包方的义务3.2.1支付合同价款：甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。3.2.2材料供应：甲方应按照乙方提供的材料清单，按时供应合同约定的材料。3.2.3施工条件保障：甲方应保证施工场地、施工用水、施工用电等施工条件的落实，确保施工顺利进行。3.3监理方的义务3.3.1工程监督：监理方应按照合同约定的质量、进度、投资等目标，对施工过程进行监督管理。3.3.2质量控制：监理方应对施工现场进行定期检查，对施工质量进行控制，确保工程质量符合合同要求。3.3.3进度协调：监理方应协调发包方、承包方、设计方等相关方的关系，确保工程进度顺利进行。3.3.4安全生产监督：监理方应加强对施工现场的安全生产监督，及时发现和纠正安全生产隐患，确保施工安全。第四条：合同价款及支付4.1合同总价：本合同约定的施工项目的总价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。4.2支付方式：甲方支付合同价款的方式为【】。4.3进度付款：甲方按照乙方提交的进度报告和监理方出具的进度确认书，支付相应的进度款。4.4竣工结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算。4.5支付税费：与本合同有关的税费，按照国家相关法律法规和政策规定，由甲乙双方按照约定承担。第五条：工程质量5.1质量标准：本合同约定的施工项目的质量标准为【】。5.2质量验收：工程竣工后，甲乙双方应按照合同约定的质量标准进行验收。5.3质量问题处理：如施工过程中出现质量问题，乙方应按照甲乙双方协商确定的处理方式进行处理。第六条：工程进度6.1施工计划：乙方应按照合同约定的工期，制定详细的施工计划，并报甲方和监理方备案。6.2进度汇报：乙方应定期向甲方和监理方汇报施工进度，确保施工进度符合合同要求。6.3进度延误处理：如乙方原因导致施工进度延误，乙方应按照合同约定的方式，向甲方支付逾期竣工违约金。第八条：合同变更8.1变更条件：合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，甲乙双方可以协商一致进行变更。8.2变更程序：合同变更应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。8.3变更价款：合同变更导致的价款调整，双方应按照公平合理的原则协商确定。第九条：合同解除9.1解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，甲乙双方可以协商解除合同。9.2解除程序：合同解除应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。9.3解除后果：合同解除后，甲乙双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的部分，并承担相应的违约责任。第十条：违约责任10.1违约行为：合同履行过程中，如一方违反合同约定，构成违约。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。第十一条：争议解决11.1协商解决：合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。11.2调解解决：如协商不成，双方可以同意由第三方进行调解。11.3仲裁解决：如调解不成，合同纠纷可以通过仲裁解决，仲裁地点和仲裁机构由甲乙双方约定。11.4诉讼解决：如仲裁不成，甲乙双方可以将争议提交人民法院诉讼解决。第十二条：合同的生效、修改和终止12.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序：合同履行过程中，如需要修改，应经甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。12.3合同终止条件：合同履行完毕或者合同解除后，本合同即终止。第十三条：其他约定13.1保密条款：甲乙双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护：合同履行过程中，如涉及知识产权保护，甲乙双方应遵守相关法律法规，保护对方的知识产权。13.3不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.4合同的保管：甲乙双方应各自妥善保管本合同及其相关文件，未经对方同意不得销毁或篡改。第十四条：合同的附件14.1附件清单：附件清单列明本合同附件的名称、份数、编号等信息。14.2附件的有效性：附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定或实际履行过程中涉及的，具有合同权利或合同义务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方类型：第三方包括但不限于监理方、设计方、施工分包方、材料供应方、检测机构、仲裁机构、人民法院等。15.3第三方责任：第三方应按照合同约定或相关法律法规的规定，履行其权利和义务，对甲乙双方的合同履行不产生影响。第十六条：第三方介入的程序和条件16.1第三方介入程序：当甲乙双方在合同履行过程中需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并按照合同约定或相关法律法规的规定，办理相关手续。16.2第三方介入条件：第三方介入应符合合同约定或相关法律法规的规定，具备合同约定的资格和条件。第十七条：第三方介入后的权利和义务17.1第三方权利：第三方根据本合同约定或相关法律法规的规定，享有合同约定的权利。17.2第三方义务：第三方应按照合同约定或相关法律法规的规定，履行合同约定的义务。第十八条：第三方责任限额18.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方因其违约行为导致的赔偿责任的上限。18.2第三方责任限额确定：第三方责任限额根据合同约定或相关法律法规的规定确定。18.3第三方超过责任限额的责任：如第三方的违约行为导致甲乙双方的损失超过责任限额，甲乙双方有权向第三方追偿。第十九条：第三方与甲乙双方的关系19.1第三方与甲乙双方的关系界定：第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。第二十条：第三方违约的处理20.1第三方违约：第三方如违反本合同或相关法律法规的规定，构成违约。20.2第三方违约处理：甲乙双方应按照合同约定或相关法律法规的规定，处理第三方违约行为。第二十一条：第三方介入的合同变更和解除21.1第三方介入的合同变更：第三方介入导致的合同内容变更，应按照合同约定或相关法律法规的规定，办理变更手续。21.2第三方介入的合同解除：第三方介入导致的合同解除，应按照合同约定或相关法律法规的规定，办理解除手续。第二十二条：第三方介入的违约责任22.1第三方违约责任：第三方如违反本合同或相关法律法规的规定，应承担违约责任。22.2第三方违约责任承担：第三方应按照合同约定或相关法律法规的规定，承担违约责任。第二十三条：第三方介入的争议解决23.1第三方介入的争议解决方式：第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。23.2第三方介入的争议解决程序：如协商不成，甲乙双方可以同意由第三方进行调解或仲裁。第二十四条：本合同的第三方介入条款的适用24.1第三方介入条款适用：本合同的第三方介入条款适用于所有第三方介入的情况。24.2第三方介入条款的解释：本合同的第三方介入条款的解释权归甲乙双方所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资格证明附件二：施工图纸和技术规范附件三：材料供应清单附件四：施工进度计划附件五：安全生产措施方案附件六：合同价款计算明细附件七：支付凭证附件八：验收报告附件九：变更协议附件十：违约金计算公式附件十一：仲裁协议附件十二：诉讼管辖约定附件十三：不可抗力事件证明附件十四：合同解除协议附件的要求和说明：1.合同主体资格证明：应包括但不限于营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等。2.施工图纸和技术规范：应详细列明工程项目的施工图纸、技术要求、施工标准等。3.材料供应清单：应详细列明合同约定的材料名称、规格、数量、质量标准等。4.施工进度计划：应详细列明工程项目的施工计划、关键节点、工期安排等。5.安全生产措施方案：应详细列明工程项目的安全措施、安全生产责任制、安全事故应急预案等。6.合同价款计算明细：应详细列明合同价款的计算依据、费用明细等。7.支付凭证：应包括但不限于支付汇款凭证、转账凭证、收款收据等。8.验收报告：应详细列明工程项目的验收标准、验收程序、验收结果等。9.变更协议：应详细列明合同变更的内容、变更原因、变更价款等。10.违约金计算公式：应详细列明违约金的计算依据、计算方式等。11.仲裁协议：应详细列明仲裁机构名称、仲裁地点、仲裁程序等。12.诉讼管辖约定：应详细列明人民法院名称、诉讼地点、诉讼程序等。13.不可抗力事件证明：应包括但不限于不可抗力事件的证明文件、影响范围、处理结果等。14.合同解除协议：应详细列明合同解除的原因、解除程序、解除后的处理事项等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的时间完成施工任务。2.工程质量不符合约定：乙方完成的施工项目质量未达到合同约定的标准。3.材料供应不符合约定：乙方供应的材料未达到合同约定的质量标准。4.安全生产不符合约定：乙方在施工过程中未按照合同约定的安全生产要求进行施工。5.合同价款支付不符合约定：甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款。6.合同变更不符合约定：甲乙双方未按照合同约定的程序和条件进行合同变更。7.合同解除不符合约定：甲乙双方未按照合同约定的程序和条件解除合同。违约的责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。2.工程质量不符合约定：按照合同约定的质量标准进行检测，如不合格，乙方应承担重新施工的费用。3.材料供应不符合约定：乙方应承担更换材料、补交货款的责任。4.安全生产不符合约定：乙方应承担安全生产事故的相关责任和违约金。5.合同价款支付不符合约定：甲方应承担逾期付款的违约金。6.合同变更不符合约定：甲乙双方应承担因变更导致的相关费用和违约金。7.合同解除不符合约定：甲乙双方应按照合同约定的方式承担解除后的责任。示例说明：如乙方工期延误，甲方可以根据合同约定的违约金计算公式计算违约金，并按照合同约定的