2024年度铁路客运站改扩建施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度铁路客运站改扩建施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程内容及规模2.1工程内容2.2工程规模第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期第五条工程质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验与验收第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全管理制度7.2安全事故处理第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同解除或终止后的权利义务处理第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1单位名称：铁路客运站1.1.2单位地址：市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包人1.2.1单位名称：建筑有限公司1.2.2单位地址：市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程内容及规模2.1工程内容2.1.1改扩建项目包括：候车大厅、站台、旅客服务设施等2.1.2施工内容：土建工程、安装工程、装饰工程等2.2工程规模2.2.1工程占地面积：平方米2.2.2总建筑面积：平方米2.2.3工程总投资：万元第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：万元3.1.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.2价格调整机制3.2.1价格调整条件：工程所需材料价格波动超过一定范围、政策性调整等3.2.2价格调整方式：按实际发生额进行调整第四条施工期限4.1施工开始日期：年月日4.2施工结束日期：年月日第五条工程质量标准5.1工程质量要求5.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求5.1.2质量检验与验收：工程验收合格率达到100%5.2质量检验与验收5.2.1发包人负责组织工程验收5.2.2承包人应按约定时间节点提交验收申请，并提供相关验收资料第六条施工材料与设备6.1材料供应6.1.1承包人负责采购工程所需材料，并保证材料质量6.1.2发包人负责对材料进行验收，不符合要求的材料不得使用6.2设备供应6.2.1承包人负责采购工程所需设备，并保证设备质量6.2.2发包人负责对设备进行验收，不符合要求的设备不得使用第七条施工安全7.1安全管理制度7.1.1承包人应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全7.1.2承包人应定期进行安全教育培训，提高施工现场人员的安全意识7.2安全事故处理7.2.1发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，并报告发包人7.2.2安全事故的处理费用由承包人承担，发包人视情况给予适当支持第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.1.1合同执行过程中，如遇不可抗力因素，影响工程正常进行，双方可协商变更合同内容8.1.2合同执行过程中，如发包人需求发生重大变化，导致工程内容、规模、质量标准等发生变更，双方可协商变更合同内容8.2解除条件8.2.1合同执行过程中，如遇不可抗力因素，导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同8.2.2合同执行过程中，如发包人需求发生重大变化，导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同8.2.3合同执行过程中，如承包人严重违约，发包人可根据合同约定解除合同第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按约定时间支付合同价款，应向承包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.05%9.1.2发包人未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行，应承担由此产生的费用和损失9.2承包人违约9.2.1承包人未按约定时间完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×违约天数×0.05%9.2.2承包人未按约定质量标准完成工程，应承担由此产生的费用和损失，并支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5%第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1双方同意选择仲裁委员会作为争议解决的机构10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务11.2合同变更11.2.1合同变更应采用书面形式，经双方协商一致后生效11.2.2合同变更不得违背国家法律法规、政策以及损害国家利益和社会公共利益11.3合同终止11.3.1合同执行完毕，双方履行完毕各自的权利和义务，合同自然终止11.3.2如合同提前终止，应按照本合同约定办理相关手续，并互相办理结算第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密12.1.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日止第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律13.1.2本合同未尽事宜，参照中华人民共和国相关法律法规执行13.2争议解决13.2.1双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决13.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第十四条其他条款14.1合同附件14.1.1合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范等14.1.2附件的变更、补充和解除，应按照本合同约定的变更和解除条件办理14.2补充协议14.2.1双方在合同执行过程中，如需就合同内容进行补充，应签订补充协议14.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同解除或终止后的权利义务处理14.3.1合同解除或终止后，承包人应按照发包人的要求妥善保管施工现场，直至工程验收完毕14.3.2合同解除或终止后，双方应按照本合同约定办理结算，并互相支付相应的违约金第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同执行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项进行补充规定。一、第三方概念及责任限额1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、设计方、施工分包方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方参与合同的履行过程，包括但不限于提供服务、供应材料、提供设备、参与设计等。1.3第三方责任限额：第三方对甲乙双方的任何承诺和保证，均应以其实际交付的货物或提供的服务为限。第三方在任何情况下就本合同项下的任何承诺和保证所承担的责任，不应超过其向甲乙双方实际收到的款项或合同约定的价格。二、第三方介入的附加条款及说明2.1甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的权利义务、责任限额、违约责任等事项。2.2甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行其义务，如第三方未能履行义务，甲乙双方应承担相应的违约责任。2.3甲乙双方应监督第三方按照合同约定提供货物或服务，并确保第三方提供的货物或服务符合合同约定的质量标准。2.4甲乙双方与第三方签订的补充协议，应符合本合同的原则和条款，如有冲突，以本合同为准。三、第三方与其他各方的关系划分3.1第三方与甲乙双方的关系：第三方应视为甲乙双方的合作方，而非甲乙双方的下级或分支机构。3.2第三方与施工分包方的关系：如第三方为施工分包方，甲乙双方应与第三方签订施工分包合同，明确双方的权利义务。3.3第三方与材料供应商、设备供应商的关系：如第三方为材料供应商或设备供应商，甲乙双方应与第三方签订购销合同，明确货物的质量、价格、交付时间等事项。四、第三方违约处理4.1第三方未能按照合同约定履行其义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。4.2如甲乙双方因第三方的违约行为而遭受损失，甲乙双方有权向第三方追偿。4.3甲乙双方与第三方之间的违约纠纷，应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、第三方介入对甲乙双方的影响5.1第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方应继续履行各自的合同义务。5.2第三方介入不影响甲乙双方对合同的变更、解除或终止权利。5.3甲乙双方应妥善处理与第三方的关系，确保合同的顺利履行。六、第三方介入的合同变更和解除6.1如甲乙双方与第三方签订的补充协议需要变更或解除，应按照本合同约定的变更和解除条件办理。6.2合同变更或解除后，甲乙双方与第三方之间的事宜，应重新签订相应的协议，以确保各方的权益。本补充规定自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本补充规定具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计图纸1.2设计说明书1.3设计变更通知附件二：施工图纸2.1施工总图2.2分部分项施工图2.3施工详图附件三：技术规范3.1材料技术要求3.2施工技术要求3.3质量检验标准附件四：材料供应合同4.1材料供应清单4.2材料价格清单4.3材料供应时间计划附件五：设备供应合同5.1设备供应清单5.2设备价格清单5.3设备供应时间计划附件六：施工分包合同6.1分包工程范围6.2分包工程价格6.3分包工程工期附件七：安全文明施工保证书7.1施工安全措施7.2文明施工措施7.3安全文明施工承诺附件八：质量保修书8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任附件九：支付担保函9.1支付担保金额9.2支付担保期限9.3支付担保责任附件十：验收报告10.1工程验收记录10.2质量评定报告10.3验收合格证书附件十一：工程结算书11.1工程结算依据11.2工程结算金额11.3工程结算支付方式附件十二：变更协议12.1变更内容12.2变更金额12.3变更付款方式附件十三：争议解决协议13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用附件十四：合同解除或终止协议14.1解除或终止条件14.2解除或终止后的权利义务处理14.3解除或终止后的结算说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按约定时间完成工程2.未按约定质量标准完成工程3.未按约定提供货物或服务4.未按约定时间支付合同价款5.未按约定提供施工场地、施工条件等6.违反合同约定的保密义务7.违反合同约定的安全义务责任认定标准：1.违约金计算：违约金额×违约天数×0.05%2.损失赔偿计算：实际损失金额+合同总价×0.5%3.违约行为导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同4.违约行为导致工程质量不符合要求，承包人应承担返工费用示例说明：1.承包人未按约定时间完成工程，应支付违约金：合同总价×违约天数×0.05%2.发包人未按约定时间支付合同价款，应支付违约金：违约金额×违约天数×0.05%3.承包人未按约定质量标准完成工程，导致工程返工，承包人应承担返工费用说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年度铁路客运站改扩建施工合同，由甲乙双方签订并履行。2.甲乙双方：指发包人和承包人，分别承担合同中约定的权利和义务。3.第三方：指除甲乙双