2024年新修订版工程建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新修订版工程建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同项目2.1工程建设项目名称2.2工程建设项目地点2.3工程建设项目内容第三条合同价款3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条合同工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量争议的处理第六条施工技术6.1施工方案6.2施工组织设计6.3施工安全第七条材料和设备7.1材料和设备供应7.2材料和设备质量7.3材料和设备验收第八条变更与调整8.1合同变更条件8.2合同价款调整8.3工期调整第九条违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决时效第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的后果第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序第十三条合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用条款14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人代表：____________1.2承包人1.2.1承包人名称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人代表：____________第二条合同项目2.1工程建设项目名称：____________2.2工程建设项目地点：____________2.3工程建设项目内容：____________第三条合同价款3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元3.2付款方式：3.2.1预付款：合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的一定比例（具体比例在合同中明确）作为预付款。3.2.2进度付款：按照工程进度，承包人向发包人提交进度付款申请，发包人按照合同约定的付款条件进行支付。3.2.3竣工付款：工程竣工并经验收合格后，承包人向发包人提交竣工付款申请，发包人按照合同约定的付款条件进行支付。3.2.4质量保证金：承包人在合同约定的质量保证期内，如工程质量出现问题，按照合同约定承担相应的责任。3.3付款条件：3.3.1预付款：合同签订后一定时间内，发包人向承包人支付预付款。3.3.2进度付款：承包人按照工程进度提交进度付款申请，发包人审核无误后进行支付。3.3.3竣工付款：承包人按照合同约定的时间提交竣工付款申请，发包人审核无误后进行支付。3.3.4质量保证金：如工程质量出现问题，按照合同约定扣除相应的质量保证金。第四条合同工期4.1工程开工日期：____________4.2工程竣工日期：____________4.3工期延误：4.3.1由于承包人原因导致工期延误，承包人应承担由此产生的违约责任。4.3.2由于发包人原因导致工期延误，发包人应承担由此产生的违约责任。第五条工程质量5.1工程质量标准：按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定执行。5.2质量保证措施：5.2.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。5.2.2承包人应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制。5.2.3承包人应按照合同约定的时间提交工程质量验收报告。5.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。第六条施工技术6.1施工方案：承包人应根据工程特点和施工条件，制定合理的施工方案，并提交发包人审批。6.2施工组织设计：承包人应根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计，并提交发包人审批。6.3施工安全：6.3.1承包人应严格按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，确保施工安全。6.3.2承包人应建立健全安全生产管理体系，加强对施工现场的安全管理。6.3.3承包人应按照合同约定的时间提交施工安全报告。第八条变更与调整8.1合同变更条件：8.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更合同。8.1.2合同履行过程中，如发包人需求发生重大变化，导致合同内容需要调整，双方可协商变更合同。8.2合同价款调整：合同变更后，双方应按照变更后的内容重新确定合同价款。8.3工期调整：合同变更后，双方应按照变更后的内容重新确定工期。第九条违约责任9.1发包人的违约责任：9.1.1发包人未按照约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款的，应支付违约金，违约金金额为应付款项的____%（具体比例在合同中明确）。9.1.2发包人未按照约定提供施工条件的，应承担由此导致承包人损失的责任。9.2承包人的违约责任：9.2.1承包人未按照约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例在合同中明确）。9.2.2承包人未按照约定质量标准完成工程的，应承担由此产生的违约责任。第十条争议解决10.1.1提交仲裁机构仲裁；10.1.2向人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点：争议解决的地点为合同签订地。10.3争议解决时效：如双方选择仲裁解决争议，自仲裁机构受理之日起____个月内作出裁决；如选择诉讼解决争议，自人民法院受理之日起____个月内作出判决。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件：11.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。11.1.2合同履行过程中，如发包人需求发生重大变化，导致合同内容无法履行，双方可协商解除合同。11.2合同解除的后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于结算、支付违约金等。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件：12.1.1承包人因合并、分立、解散等原因无法继续履行合同，可以将合同权利和义务转让给第三方，但需经发包人同意。12.1.2发包人因合并、分立、解散等原因无法继续履行合同，可以将合同权利和义务转让给第三方。12.2合同转让的程序：合同转让需经双方协商一致，并签订转让协议。第十三条合同的终止13.1合同终止的条件：13.1.1合同履行完毕，双方协商终止合同。13.1.2合同解除、转让或依法终止。13.2合同终止的程序：合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于结算、支付违约金等。第十四条其他条款14.1保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律适用条款：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的附件：本合同附件包括但不限于合同图纸、技术说明书、工程量清单等。第二部分：第三方介入后的修正第八条变更与调整（修正）8.1合同变更条件（修正）：8.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更合同。8.1.2合同履行过程中，如发包人需求发生重大变化，导致合同内容需要调整，双方可协商变更合同。8.2合同价款调整（修正）：合同变更后，双方应按照变更后的内容重新确定合同价款。8.3工期调整（修正）：合同变更后，双方应按照变更后的内容重新确定工期。第九条违约责任（修正）9.1发包人的违约责任（修正）：9.1.1发包人未按照约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款的，应支付违约金，违约金金额为应付款项的一定比例（具体比例在合同中明确）。9.1.2发包人未按照约定提供施工条件的，应承担由此导致承包人损失的责任。9.2承包人的违约责任（修正）：9.2.1承包人未按照约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例在合同中明确）。9.2.2承包人未按照约定质量标准完成工程的，应承担由此产生的违约责任。第十条争议解决（修正）10.1.1提交仲裁机构仲裁；10.1.2向人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点（修正）：争议解决的地点为合同签订地。10.3争议解决时效（修正）：如双方选择仲裁解决争议，自仲裁机构受理之日起一定个月内作出裁决；如选择诉讼解决争议，自人民法院受理之日起一定个月内作出判决。第十一条合同的解除（修正）11.1合同解除的条件（修正）：11.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。11.1.2合同履行过程中，如发包人需求发生重大变化，导致合同内容无法履行，双方可协商解除合同。11.2合同解除的后果（修正）：合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于结算、支付违约金等。第十二条合同的转让（修正）12.1合同转让的条件（修正）：12.1.1承包人因合并、分立、解散等原因无法继续履行合同，可以将合同权利和义务转让给第三方，但需经发包人同意。12.1.2发包人因合并、分立、解散等原因无法继续履行合同，可以将合同权利和义务转让给第三方。12.2合同转让的程序（修正）：合同转让需经双方协商一致，并签订转让协议。第十三条合同的终止（修正）13.1合同终止的条件（修正）：13.1.1合同履行完毕，双方协商终止合同。13.1.2合同解除、转让或依法终止。13.2合同终止的程序（修正）：合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于结算、支付违约金等。第十四条其他条款（修正）14.1保密条款（修正）：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律适用条款（修正）：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的附件（修正）：本合同附件包括但不限于合同图纸、技术说明书、工程量清单等。根据本合同，第三方是指除甲乙方以外的其他参与合同履行的一方。第三方介入合同后，其责任限额应根据合同约定和法律规定确定。第三方应承担的责任包括但不限于其履行合同义务过程中的违约责任、侵权责任以及合同约定的一般保证责任。当第三方介入合同时，甲乙双方应根据合同约定和法律规定，明确第三方的责任限额。责任限额可以采取固定金额、比例或者根据第三方履行合同义务的实际损失等方式确定。甲第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸附件2：技术说明书附件3：工程量清单附件4：施工方案附件5：施工组织设计附件6：材料和设备供应合同附件7：质量保证协议附件8：安全施工协议附件9：工期延期协议附件10：违约金计算公式附件11：争议解决机构名录附件12：合同履行过程中的相关证明文件附件的详细要求和说明：附件1：合同图纸应详细描述工程建设项目的设计内容，包括平面图、立面图、剖面图等，以及工程建设的规模、材料、构造等详细信息。附件2：技术说明书应详细描述工程建设项目所涉及的技术要求、施工工艺、材料性能、设备参数等。附件3：工程量清单应详细列出工程建设项目中所有工程量及其对应的单位工程造价，以便于双方进行工程价款的结算。附件4：施工方案应详细描述承包人施工过程中的施工方法、施工步骤、施工组织管理等。附件5：施工组织设计应详细描述承包人的施工组织架构、人员配置、施工进度计划等。附件6：材料和设备供应合同应详细描述材料和设备的供应范围、质量标准、供应时间等。附件7：质量保证协议应详细描述双方对工程质量的要求、质量保证措施、质量验收标准等。附件8：安全施工协议应详细描述双方对施工安全的要求、安全措施、安全事故处理等。附件9：工期延期协议应详细描述工期延期的条件、工期延期的时间、工期延期导致的违约责任等。附件10：违约金计算公式应详细描述违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。附件11：争议解决机构名录应列出双方选择的争议解决机构，包括仲裁机构、人民法院等。附件12：合同履行过程中的相关证明文件应包括合同履行过程中产生的所有证明文件，如付款凭证、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照约定时间履行合同义务；2.未按照约定质量标准完成工程；3.未按照约定提供施工条件；4.未按照约定支付合同价款；5.未按照约定提交相关报表和文件；6.未按照约定进行工程变更；7.未按照约定解除或终止合同；8.泄露合同保密信息；9.违反合同中的其他约定。违约的责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式计算违约金金额。2.损害赔偿：根据实际损失金额计算损害