2024年数据中心消防设施升级改造施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年数据中心消防设施升级改造施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算3.合同条款3.1合同生效条件3.2合同履行期限3.3工程质量标准3.4工程验收标准3.5付款方式及时间3.6违约责任3.7争议解决方式4.甲方义务及责任4.1提供施工场地4.2协助乙方办理相关手续4.3按时支付工程款项4.4保障施工安全5.乙方义务及责任5.1按期完成施工任务5.2保证工程质量5.3负责施工过程中的安全防护5.4负责办理施工所需的各项手续6.丙方义务及责任6.1提供技术支持6.2参与工程验收6.3协助解决施工过程中的技术问题7.合同的变更和解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件8.合同的终止和结算8.1合同终止条件8.2工程结算9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.不可抗力10.1不可抗力事件的认定10.2不可抗力事件的应对措施10.3不可抗力事件的后果处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改条件12.3合同解除条件13.合同的签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章13.3丙方签字盖章14.其他约定14.1甲方与乙方其他约定14.2甲方与丙方其他约定14.3乙方与丙方其他约定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X数据中心有限公司，地址：市区路号。1.2乙方名称：X建筑工程有限公司，地址：市区路号。1.3丙方名称：X消防技术有限公司，地址：市区路号。1.4合同术语定义：（1）甲方：指X数据中心有限公司。（2）乙方：指X建筑工程有限公司。（3）丙方：指X消防技术有限公司。（4）工程：指2024年数据中心消防设施升级改造施工项目。（5）施工期限：指合同签订之日起至工程竣工交付之日止的期限。第二条工程概况2.1工程名称：2024年数据中心消防设施升级改造施工项目。2.2工程地点：X数据中心有限公司所在地，即市区路号。2.3工程规模：根据甲方提供的工程设计方案和施工图纸确定。2.4工程预算：人民币万元整（大写：人民币陆佰万元整），具体金额以实际发生的工程量为准。第三条合同条款3.1合同生效条件：本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。3.2合同履行期限：自合同生效之日起至工程竣工交付之日止。3.3工程质量标准：符合国家消防设施建设相关法律法规、规范和标准要求。3.4工程验收标准：按照甲方提供的工程设计方案、施工图纸和国家消防设施建设相关法律法规、规范和标准要求进行验收。3.5付款方式及时间：甲方按照乙方提交的工程进度报告和实际完成的工程量，分期支付工程款项。具体付款方式及时间见附件《付款协议》。3.6违约责任：违反合同约定的一方应承担相应的违约责任，具体违约责任见附件《违约责任协议》。3.7争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第四条甲方义务及责任4.1提供施工场地：甲方应确保施工场地符合施工要求，提供施工所需的水、电、通信等基础设施。4.2协助乙方办理相关手续：甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续，包括但不限于施工许可、安全审查等。4.3按时支付工程款项：甲方应按照约定的付款方式和时间，按时支付工程款项。4.4保障施工安全：甲方应确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。第五条乙方义务及责任5.1按期完成施工任务：乙方应按照合同约定的施工期限，完成施工任务。5.2保证工程质量：乙方应确保施工质量符合国家消防设施建设相关法律法规、规范和标准要求。5.3负责施工过程中的安全防护：乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全和设备完好。5.4负责办理施工所需的各项手续：乙方应负责办理施工所需的各种手续，包括但不限于施工许可、安全审查等。第六条丙方义务及责任6.1提供技术支持：丙方应根据甲方的需求，提供消防设施升级改造的技术支持，包括设计方案、施工图纸等。6.2参与工程验收：丙方应参加工程验收，对消防设施的功能、性能进行检测，确保符合设计要求和国家标准。6.3协助解决施工过程中的技术问题：丙方应在施工过程中，协助乙方解决遇到的技术问题，确保施工顺利进行。第八条合同的变更和解除8.1合同变更条件：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，可以协商一致进行变更。8.2合同解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的，可以协商一致解除合同。第九条合同的终止和结算9.1合同终止条件：合同履行完毕，工程验收合格，各方履行完合同约定的权利义务后，本合同终止。9.2工程结算：工程验收合格后，甲乙双方根据实际完成的工程量，按照约定的单价和总价进行结算。具体结算方式见附件《结算协议》。第十条保密条款10.1保密内容：本合同及其附件中涉及的技术秘密、商业秘密和其他双方认为需要保密的信息。10.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年。10.3违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件的认定：不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的应对措施：遭受不可抗力事件的一方应立即通知其他方，并采取必要措施减少损失。11.3不可抗力事件的后果处理：遭受不可抗力事件的一方免于承担因不可抗力事件导致的违约责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构：有管辖权的人民法院。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件：本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。13.2合同修改条件：合同履行过程中，如因特殊情况需要修改合同内容的，可以协商一致进行修改。13.3合同解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的，可以协商一致解除合同。第十四条其他约定14.1甲方与乙方其他约定：双方同意，合同履行过程中，如有其他事项需要约定的，可以另行签订补充协议。14.2甲方与丙方其他约定：双方同意，合同履行过程中，如有其他事项需要约定的，可以另行签订补充协议。14.3乙方与丙方其他约定：双方同意，合同履行过程中，如有其他事项需要约定的，可以另行签订补充协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方：指除甲方、乙方、丙方以外的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方参与或影响到合同的履行。1.3第三方介入范围：包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督、行政监管等。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序：第三方介入应按照相关法律法规和甲乙丙三方约定进行。2.2第三方责任：第三方应依法合规行使权利，履行义务，并对其行为承担相应责任。2.3第三方与甲乙丙三方的关系：第三方与甲乙丙三方是独立的法律主体，各自承担相应责任。第三条第三方介入对合同履行的影响3.1第三方介入不影响甲乙丙三方按照本合同约定的权利和义务履行。3.2第三方介入可能导致合同履行期限、质量、成本等方面的变化，各方应根据实际情况协商解决。第四条第三方介入的协调与管理4.1甲乙丙三方应共同参与第三方的选择、委托和管理。4.2甲乙丙三方应共同商讨第三方介入事宜，并签订相关协议。4.3甲乙丙三方应共同承担第三方介入带来的额外费用和风险。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方选择：甲乙丙三方应共同选定第三方，并确保第三方具备相应资质和能力。5.2第三方支付：甲乙丙三方应共同协商第三方费用支付方式及时间。5.3第三方责任限额：甲乙丙三方应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、连带责任等。5.4第三方退出：第三方在合同履行过程中退出，应提前通知甲乙丙三方，并办理相关手续。第六条第三方介入与合同变更、解除和终止6.1第三方介入导致合同变更：甲乙丙三方应协商一致，根据实际情况修改或补充合同内容。6.2第三方介入导致合同解除：甲乙丙三方应协商一致，根据实际情况解除合同。6.3第三方介入导致合同终止：甲乙丙三方应协商一致，根据实际情况终止合同。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议，甲乙丙三方应通过友好协商解决。7.2协商不成的，甲乙丙三方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密义务8.1甲乙丙三方对第三方介入的相关信息承担保密义务，未经第三方同意不得泄露。8.2第三方对甲乙丙三方提供的信息承担保密义务，未经甲乙丙三方同意不得泄露。第九条第三方介入的不可抗力9.1第三方介入导致的不可抗力事件，按照本合同关于不可抗力的约定处理。第十条第三方介入与其他条款的关系10.1本附加条款与本合同其他条款具有同等效力。10.2本附加条款与本合同其他条款存在冲突的，以本附加条款为准。第十一条合同的签字盖章11.1甲乙丙三方应按照本合同及附加条款的内容签字盖章，以使合同生效。第十二条其他约定12.1甲乙丙三方同意，本合同及附加条款未尽事宜，可以另行签订补充协议。12.2本附加条款的修改和解除，应由甲乙丙三方协商一致进行。本附加条款与本合同具有同等法律效力，甲乙丙三方应严格遵守。如有违反，应承担相应法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：付款协议详细说明：本附件明确了甲方应按照约定的付款方式和时间，按时支付工程款项的具体要求。附件2：结算协议详细说明：本附件明确了工程验收合格后，甲乙双方根据实际完成的工程量，按照约定的单价和总价进行结算的具体要求。附件3：保密协议详细说明：本附件明确了甲乙丙三方对合同及第三方介入等相关信息承担保密义务的具体要求。附件4：违约责任协议详细说明：本附件明确了违反合同约定的一方应承担的违约责任，包括但不限于赔偿限额、连带责任等。附件5：第三方选择协议详细说明：本附件明确了甲乙丙三方共同选定第三方，并确保第三方具备相应资质和能力的具体要求。附件6：第三方支付协议详细说明：本附件明确了甲乙丙三方共同协商第三方费用支付方式及时间的具体要求。附件7：第三方责任限额协议详细说明：本附件明确了甲乙丙三方明确第三方的责任限额的具体要求。附件8：第三方退出协议详细说明：本附件明确了第三方在合同履行过程中退出，应提前通知甲乙丙三方，并办理相关手续的具体要求。附件9：不可抗力事件应对协议详细说明：本附件明确了不可抗力事件的认定、应对措施以及后果处理的具体要求。附件10：争议解决协议详细说明：本附件明确了双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼的具体要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定时间完成施工任务。3.丙方未按约定提供技术支持或参与工程验收。4.第三方未按约定履行义务，导致合同无法履行。责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，应支付逾期付款的违约金。2.乙方未按约定时间完成施工任务，应承担延期交付的违约责任。3.丙方未按约定提供技术支持或参与工程验收，应承担相应的违约责任。4.第三方未按约定履行义务，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，具体金额根据合同约定和实际逾期时间计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：指2024年数据中心消防设施升级改造施工合同及其