2024年城市供水管网改造设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水管网改造设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3合同所称供水管网范围第二条设计与施工内容2.1设计内容2.2施工内容2.3改造技术要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量标准与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3质量保修期限第六条乙方的义务与责任6.1乙方的设计与施工义务6.2乙方对工程安全的管理6.3乙方对工程资料的保管第七条甲方的义务与责任7.1甲方对乙方设计资料的提供7.2甲方对乙方施工条件的保障7.3甲方对乙方工程款项的支付第八条违约责任8.1乙方违约的情形与责任8.2甲方违约的情形与责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务与期限第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理第十三条其他条款13.1合同的组成部分13.2合同的传递与保管13.3合同的修订与附件第十四条签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方全称为“×××城市供水公司”，甲方授权代表为×××。1.2乙方名称及代表乙方全称为“×××建筑工程有限公司”，乙方授权代表为×××。1.3合同所称供水管网范围本合同所称供水管网范围包括：×××城市供水管网的所有区域，包括但不限于管网设施、水源地、清水池、泵站等。第二条设计与施工内容2.1设计内容乙方应根据甲方提供的相关资料和需求，完成供水管网改造工程的设计，包括但不限于工程方案设计、施工图设计、施工组织设计等。2.2施工内容乙方根据设计文件，负责供水管网改造工程的施工，包括但不限于管网铺设、设备安装、调试、验收等。2.3改造技术要求供水管网改造应符合国家和行业的相关标准、规范要求，确保供水管网的安全、稳定、高效运行。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同的合同总价为人民币×××万元（大写：玖佰玖拾玖万元整），包括但不限于设计费、施工费、材料费、人工费等。3.2支付方式（1）合同签订后5个工作日内，支付乙方合同总价30%的设计费；（2）工程完工并经验收合格后，支付乙方合同总价60%的施工费；（3）剩余10%作为质量保修金，保修期满无质量问题后支付。3.3支付进度（1）设计阶段：完成设计文件后，支付设计费的30%；（2）施工阶段：完成工程进度达到50%时，支付施工费的30%；（3）工程验收合格后，支付剩余的10%的质量保修金。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后20个工作日内完成供水管网改造工程的设计，并提交甲方审查。4.2施工期限乙方应在设计文件审查合格后40个工作日内完成供水管网改造工程的施工。4.3延期条款如因乙方原因导致设计或施工延期，乙方应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价每天1%。第五条工程质量标准与验收5.1工程质量标准供水管网改造工程应符合国家和行业的相关标准、规范要求，确保供水管网的安全、稳定、高效运行。5.2验收程序工程完工后，乙方应组织甲方、监理单位等进行验收。验收合格的，由甲方、乙方、监理单位共同出具验收报告。5.3质量保修期限乙方对供水管网改造工程的质量保修期限为2年，自工程验收合格之日起计算。第六条乙方的义务与责任6.1乙方的设计与施工义务乙方应按照合同约定，完成供水管网改造工程的设计与施工，确保工程质量。6.2乙方对工程安全的管理乙方应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准，加强对施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。6.3乙方对工程资料的保管乙方应对工程设计文件、施工资料等进行妥善保管，防止资料丢失、损坏或泄露。第七条甲方的义务与责任7.1甲方对乙方设计资料的提供甲方应向乙方提供与供水管网改造工程相关的全部资料，包括但不限于地形地貌、地下管线、水源地等信息。7.2甲方对乙方施工条件的保障甲方应确保乙方在施工过程中所需的场地、设备、材料等条件的落实，保障乙方正常施工。7.3甲方对乙方工程款项的支付甲方按照合同约定的付款进度和金额，及时向乙方支付工程款项。第八条违约责任8.1乙方违约的情形与责任（1）设计阶段，乙方未按约定时间完成设计，应支付合同总价3%的违约金；（2）施工阶段，乙方未按约定时间完成施工，应支付合同总价1%的违约金；（3）乙方工程质量不符合合同约定，需重新整改，整改费用由乙方承担；（4）乙方在合同履行过程中，存在违法行为，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。8.2甲方违约的情形与责任（1）未按约定时间支付设计费或施工费，应支付逾期部分每日1%的违约金；（2）未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，应承担相应责任；（3）甲方无正当理由解除合同，应支付乙方合同总价10%的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。9.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，乙方提交验收报告；（2）甲方支付完毕合同总价；（3）双方协商一致解除合同。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。11.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起2年。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。根据事件影响，双方协商决定是否变更或终止合同。第十三条其他条款13.1合同的组成部分本合同及其附件是合同的全部组成部分，双方应予以完整保存。13.2合同的传递与保管合同及其附件的传递和保管由双方共同负责，确保合同文件的安全、完整。13.3合同的修订与附件合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十四条签署14.1甲方代表签字甲方代表×××在本合同上签字，代表甲方同意本合同的所有条款。14.2乙方代表签字乙方代表×××在本合同上签字，代表乙方同意本合同的所有条款。14.3合同签署日期本合同于×××年×××月×××日在×××城市供水公司签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的某些条款的履行或监督。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：监理单位、验收单位、咨询机构、金融机构、保险公司等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序（1）甲乙方协商一致，确定需要第三方介入的事项；（2）甲乙方与第三方签订书面介入协议；（3）第三方按照协议约定，参与合同履行或监督。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件如下：（1）第三方具备相应的资质、能力；（2）第三方与甲乙方无利益冲突；（3）第三方介入不影响甲乙方的权益。第三条第三方介入的责任与权益3.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定，履行相关职责，并对其提供的服务或报告负责。3.2第三方权益第三方有权根据介入协议，获得相应的报酬和服务保障。3.3第三方与其他各方的关系第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系。第三方与甲乙方、监理单位、施工单位等均应保持独立的关系。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的事项、风险程度等因素确定。甲乙方应在介入协议中明确第三方责任限额。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙方协商一致，并签订书面协议。第五条第三方介入的变更与终止5.1第三方介入的变更第三方介入的事项、范围、期限等发生变更时，甲乙方应签订书面变更协议。5.2第三方介入的终止第三方介入终止的条件如下：（1）第三方履行完介入协议约定的职责；（2）甲乙方协商一致终止第三方介入；（3）第三方因故不能继续履行介入协议。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约的情形与责任（1）未按约定履行介入协议，应支付合同总价3%的违约金；（2）第三方提供的服务或报告不符合合同要求，需重新整改，整改费用由第三方承担；（3）第三方在合同履行过程中，存在违法行为，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。6.2甲乙方对第三方的追究权甲乙方有权依据合同约定，追究第三方的违约责任。第七条第三方介入与合同履行7.1第三方介入不影响合同履行第三方介入不影响甲乙方履行合同约定的义务与责任。7.2第三方介入的合同责任甲乙方应根据合同约定，履行对第三方的合同责任。第三方不履行合同义务的，甲乙方不承担责任。7.3第三方介入的协调与沟通第八条第三方介入的合同变更与解除8.1第三方介入的合同变更第三方介入的合同变更应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。8.2第三方介入的合同解除第三方介入的合同解除应由甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议应通过协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。9.2第三方介入的仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。第十条第三方介入的效力10.1第三方介入协议的效力第三方介入协议是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。10.2第三方介入的独立性第三方介入的事项、责任、权益等独立于本合同其他条款，不影响本合同的履行。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方保密信息的定义第三方保密信息是指第三方在履行介入协议过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。11.2第三方保密义务与期限第三方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起2年。第十二条第三方介入的不可第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：供水管网改造工程设计方案附件二：供水管网改造工程施工组织设计附件三：供水管网改造工程施工图附件四：供水管网改造工程设计费支付凭证附件五：供水管网改造工程施工费支付凭证附件六：供水管网改造工程质量保修金支付凭证附件七：供水管网改造工程验收报告附件八：第三方介入协议附件九：监理单位资质证明附件十：施工单位资质证明附件十一：金融机构出具的履约保函附件十二：保险公司出具的工程保险单附件十三：合同变更协议附件十四：合同解除协议附件的详细要求和说明：1.供水管网改造工程设计方案应包括工程概述、设计依据、设计内容、设计图纸等。2.供水管网改造工程施工组织设计应包括施工计划、施工方法、施工队伍配置、施工安全措施等。3.供水管网改造工程施工图应包括管网布局、管线规格、连接方式、施工细节等。4.设计费支付凭证应由甲方出具，注明支付金额、付款日期等信息。5.施工费支付凭证应由甲方出具，注明支付金额、付款日期等信息。6.质量保修金支付凭证应由甲方出具，注明支付金额、付款日期等信息。7.供水管网改造工程验收报告应由验收单位出具，注明验收结论、验收日期等信息。8.第三方介入协议应包括第三方职责、第三方权益、违约责任等内容。9.监理单位资质证明应包括监理单位的营业执照、资质证书等。10.施工单位资质证明应包括施工单位的营业执照、资质证书等。11.金融机构出具的履约保函应保证甲乙双方履行合同义务。12.保险公司出具的工程保险单应保障工程项目的保险权益。13.合同变更协议应包括变更内容、变更理由、变更后的条款等内容。14.合同解除协议应包括解除原因、解除时间、解除后的责任等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付设计费、施工费或质量保修金。2.甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工。3.乙方未按约定时间完成设计或施工。4.乙方工程质量不符合合同约定。5.乙方在合同履行过程中，存在违法行为，导致合同无法履行。6.第三方未按约定履行介入协议。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付设计费、施工费或质量保修金，应支付逾期部分每日1%的违约金。2.甲方未按约定提供施工条件