土方开挖施工分包协议

土方开挖施工分包协议合同编号：__________土方开挖施工分包协议甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就分包工程的有关事宜达成如下协议：一、分包工程范围及内容1.1乙方负责主工程范围内的土方开挖、运输及回填等工作。1.2乙方应按照甲方的要求及施工图纸、施工规范进行施工，确保分包工程的质量和进度。1.3乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。二、分包工程的价格及支付方式2.1乙方向甲方提供的分包工程报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方分包工程款项的10%为预付款，余下的90%按照工程进度分阶段支付。具体支付方式如下：（1）乙方完成分包工程进度达到30%时，甲方支付分包工程价款的30%；（2）乙方完成分包工程进度达到60%时，甲方支付分包工程价款的30%；（3）乙方完成分包工程全部工作内容并经验收合格后，甲方支付分包工程价款的剩余30%。2.3甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的正规发票。三、分包工程的工期3.1乙方应按照甲方要求，保证分包工程在开工日期后的__________日内完工。3.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前书面通知甲方，并商定延期事宜。四、质量及验收4.1乙方应保证分包工程的施工质量，确保分包工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2甲方有权对分包工程的施工过程和结果进行监督、检查和验收。4.3分包工程完工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。经验收合格，甲方支付剩余款项；经验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成分包工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：分包工程总价款的0.5%×逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付乙方款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数。5.3双方因违反本协议导致合同解除的，应按照本协议约定承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.分包工程范围及内容的具体描述2.分包工程的价格明细表3.施工进度计划表4.质量验收标准及方法5.安全生产规定及相关证书6.乙方提供的资质证明文件7.甲方支付款项的银行信息8.双方签订的合同副本二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成分包工程2.甲方未按约定时间支付款项3.分包工程质量不符合约定标准4.乙方未遵守施工现场安全生产规定5.甲方未按约定进行验收或故意拖延验收6.双方未按约定解决争议的方式进行处理三、法律名词及解释：1.土方开挖：指对土地进行挖掘，以获取土方或进行其他工程活动的行为。2.分包工程：指在总包工程的范围内，由总包商将其中的部分工作委托给其他承包商完成的工程。3.违约金：指当合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。4.验收合格：指分包工程经过甲方或其委托的验收机构检查，符合合同约定的质量、安全、进度等要求。5.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前规划施工进度，充分考虑可能出现的问题，确保按时完成工程。如遇特殊情况，及时与甲方沟通，商定延期事宜。2.支付款项问题：甲方应按照约定时间支付款项，如遇支付问题，及时与乙方沟通，商定支付事宜。3.工程质量问题：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量。甲方应按约定进行验收，如发现问题，及时要求乙方整改。4.安全生产问题：乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。如发生安全事故，及时报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可选择调解、仲裁或向法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程中的土方开挖施工环节。2.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具有土方开挖资质的施工单位的情况。3.适用于需要分包土方开挖工程