幕墙工程分包合同范例格式

幕墙工程分包合同范例格式合同编号：__________分包合同（专业作业）一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程承包方式：__________1.6工程分包范围：__________二、合同价格2.1本工程分包合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含：__________2.3合同价格不包含：__________2.4合同价格的调整：__________三、合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：__________四、质量标准4.1工程质量应达到：__________4.2质量保证期：__________五、甲方的权利和义务5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。5.2甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等。5.3甲方应监督乙方按照合同约定进行施工，并有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行检查。5.4甲方应承担因不可抗力等因素导致的工程损失。六、乙方的权利和义务6.1乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全。6.2乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度。6.3乙方应承担因自身原因导致的工程损失。七、合同价款的支付7.1支付方式：__________7.2支付进度：__________7.3支付条件：__________八、违约责任8.1甲方违约：__________8.2乙方违约：__________九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________合同编号：__________分包合同书（甲乙双方）鉴于：2.总包商愿意将上述主合同项下的（幕墙工程）分包给乙方施工；3.乙方愿意接受总包商的分包，并同意按照主合同约定的工程内容进行施工；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就分包工程的施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：乙方承担主合同中约定的幕墙工程施工，包括但不限于：__________。二、合同价格2.1本合同约定的分包工程合同总价为（大写）：人民币（小写）：__________元，币种为人民币。2.2合同价格包含乙方施工范围内所有工程材料、施工设备、人工费用、管理费用、利润及风险费用等。2.3乙方在合同约定的工程内容范围内，不得向业主或总包商提出任何增加工程量的要求，如乙方原因造成工程量增加的，增加部分工程量按照约定的单价据实结算。三、合同的履行3.1乙方向业主或总包商承诺，分包工程按照主合同约定的时间节点开始施工，并按照约定的工期完成施工。3.2乙方应按照主合同约定的质量标准进行施工，并接受业主、总包商及相关部门的检查、监督和验收。3.3乙方应严格按照国家及地方有关建设法规、标准、规范和设计文件的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.4乙方应遵守施工现场的管理制度，服从总包商的管理，确保施工现场的秩序和安全。3.5乙方应承担分包工程一切税费、保险及其他相关费用。四、合同价格的调整4.1合同签订后，如因国家政策调整、市场价格波动等原因导致材料价格、人工费用等发生变化的，双方可按照约定的方式进行价格调整。4.2乙方应按照约定的时间和方式，向总包商提交合同价格调整的申请，并提供相关证明材料。4.3总包商应在收到乙方价格调整申请后的14天内进行审核，并将审核结果通知乙方。五、付款方式与进度5.1业主或总包商应在每月25日前，根据工程实际完成情况，按照约定的比例支付乙方工程进度款。5.2付款比例：双方约定的付款比例为：__________%。5.3乙方应按照约定的时间和方式，向业主或总包商提交工程进度款申请。5.4业主或总包商应在收到乙方工程进度款申请后的14天内进行审核，并将审核结果通知乙方。六、竣工验收与保修6.1乙方应按照约定的时间，向业主或总包商提交分包工程的竣工验收报告。6.2业主或总包商应在收到乙方竣工验收报告后的28天内进行验收，并将验收结果通知乙方。6.3乙方应自分包工程验收合格之日起，按照约定的保修期限和保修范围承担保修责任。七、违约责任7.1乙方未按照约定的时间节点开始施工或完成施工的，应按照违约金的方式向业主或总包商支付违约赔偿金，违约金计算方式为：__________。7.2乙方未按照约定质量标准施工的，应承担相应的修复费用，并按照约定向业主或总包商支付违约赔偿金。7.3乙方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并按照约定向业主或总包商支付违约赔偿金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料合格证及性能检测报告4.施工人员资格证书复印件5.安全文明施工措施费清单6.工程进度计划表7.质量保证书8.保修书9.合同价款支付明细表10.工程变更通知书二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付价款未按合同约定提供施工条件或资料未按合同约定进行监督和检查未承担因不可抗力等因素导致的工程损失2.乙方违约：未按合同约定进行施工，导致工程质量、进度和安全问题未遵守国家法律法规和施工现场管理制度未承担因自身原因导致的工程损失三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包商：指与甲方签订合同，负责完成合同约定的施工任务的单位。3.合同价款：指双方约定的工程分包总价，包括工程量、材料、人工等费用。4.质量保证期：指工程交付后一定期限内，乙方对工程质量进行保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方报告进展情况。甲方应协助乙方解决施工中遇到的问题，确保工程顺利进行。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并对工程质量负责。甲方应加强对工程质量的监督检查，发现问题及时要求乙方整改。3.合同价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式和进度支付价款。乙方应提供合法的发票和支付凭证，确保双方权益。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑幕墙工程的分包施工。2.适用于需要专业分包商完成幕墙设计、材料采购、施工、验收等环节的工程。3.适用于新建、改建、扩建等建筑幕墙工程项目的分包合同签订。4.适用于双方在幕墙工程施工过程中，明确各自权利和义务，确保工程顺利进行。一、附件列表：1.《建设工程施工合同》主合同2.项目设计文件3.施工图纸和技术说明书4.材料及设备的技术规格书5.工程量清单6.工程质量标准及验收规范7.施工组织设计8.安全生产管理制度9.环保与消防措施10.工程进度计划11.付款申请及审核表格12.竣工验收报告13.保修证书及保修条款14.违约金计算公式及相关规定二、违约行为及认定：1.未按约定时间节点开始或完成施工：乙方未能按照合同约定的时间开始或完成施工，视为违约。2.未按约定质量标准施工：乙方施工的质量未达到合同约定的质量标准，视为违约。3.未履行合同义务：乙方未按照合同约定的内容履行义务，视为违约。4.增加工程量要求：乙方在合同约定的工程内容范围内，未经业主或总包商同意擅自增加工程量，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责工程的发起和资金的投入。2.乙方：指合同中的分包商，负责按照合同约定进行工程施工。3.分包工程：指总包商将其在主合同中承担的部分工程分包给乙方施工。4.合同总价：指双方约定的分包工程的总价格，包括材料、人工等所有费用。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.保修期限：指乙方对分包工程承担保修责任的期限。7.保修范围：指乙方对分包工程承担保修责任的具体范围。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按违约金计算公式向总包商支付违约赔偿金，并与总包商协商调整施工计划。2.工程质量问题：解决办法：立即整改，修复问题部分，并按约定向业主或总包商支付违约赔偿金。3.材料价格波动：解决办法：按照合同约定的价格调整方式，向总包商提交价格调整申请。4.付款