核电站建设施工合同模板

核电站建设施工合同模板合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：一、工程概述1.1工程名称：核电站建设项目1.2工程地点：（具体地址）1.3工程内容：核电站主体工程、辅助工程、环境保护工程等。1.4工程规模：（工程规模描述）1.5工程投资估算：（总投资估算）二、合同范围与内容2.1乙方承担核电站建设施工任务，包括但不限于：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装修工程；（4）调试工程；（5）环境保护工程；（6）其他相关工作。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准、工程量清单等文件进行施工。2.3乙方应保证施工质量，确保工程安全、环保、进度和投资控制等目标实现。三、合同价格与支付3.1合同总价：人民币（大写）（金额），小写：（金额）。3.2支付方式：（1）甲方按工程进度支付乙方工程款；（2）乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项。3.3合同价款调整：合同执行过程中，如遇工程量增减、设计变更等原因导致合同总价发生变动，双方可按合同约定的价格调整方式进行价款调整。四、工期与进度4.1合同工期：自开工之日起至工程竣工验收合格之日止。4.2乙方应按照甲方提供的施工进度计划和节点目标进行施工，确保工程按时完成。4.3乙方应承担因自身原因导致工期延误的责任，并向甲方支付违约金。五、质量与验收5.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，保证工程质量。5.2工程验收：工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行自检、初验和竣工验收。5.3验收合格：工程验收合格后，乙方应向甲方提供相关资料，办理移交手续。六、安全与环保6.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保工程施工安全。6.2乙方应采取有效措施，防止污染环境，确保工程环保指标达到国家要求。七、违约责任7.1乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.核电站建设施工图纸2.技术规范和标准3.工程量清单4.施工进度计划5.环境保护方案6.安全生产措施7.工程验收标准8.违约金计算公式9.法律文件和规定二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不达标、安全事故等。2.甲方未按约定支付工程款，包括但不限于延期支付、拒付、少付等。3.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题。三、法律名词及解释：1.核电站建设施工合同：指甲方为完成核电站建设任务，与乙方签订的关于施工范围的协议。2.工程进度：指工程按照约定的时间节点和进度完成的状况。3.工程质量：指工程满足设计要求、技术规范和标准的能力。4.工期延误：指工程实际完成时间超过约定的合同工期。5.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向另一方支付的经济赔偿。6.环保工程：指在核电站建设过程中，为防止污染环境而进行的工程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇设计变更、工程量增减等，双方应按合同约定的价格调整方式进行价款调整。2.工期延误：乙方应采取措施加快施工进度，确保工程按时完成。如仍无法按时完成，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3.质量问题：乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。4.安全生产：乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保工程施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.核电站主体工程constructionofnuclearpowerstationmainworks2.辅助工程constructionofsupportingworks3.环境保护工程constructionofenvironmentalprotectionworks4.安装工程constructionofinstallationworks5.装修工程constructionofdecorationworks7.工程进度管理managementofprojectschedule8.工程质量管理