建筑工程保温施工合同协议书

建筑工程保温施工合同协议书合同编号：__________建筑工程保温施工合同协议书地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于：2.施工方具备进行本工程所需的资质和技术能力；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程内容1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于保温层施工、保温材料采购、施工期间的技术支持及售后服务等。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括：工程材料费、施工费、管理费、利润及国家规定的税费等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现本合同约定的可调价因素。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。3.2施工方应按合同约定的时间节点完成工程。3.3因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照相关法律法规、行业标准及本合同约定进行验收。4.3施工方对工程质量承担永久责任。第五条付款及结算5.1业主应在合同签订后七个工作日内向施工方支付合同价格的50%作为预付款。5.2施工方应在工程进度达到约定的节点后，向业主提交进度款申请，业主应在收到申请后七个工作日内进行支付。5.3工程验收合格后，业主应在验收报告出具后七个工作日内向施工方支付剩余的50%尾款。5.4付款均通过银行转账方式进行。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定时间完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的0.5%乘以逾期天数。6.3业主如未按约定时间支付款项，应按逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.建筑工程保温施工合同协议书2.施工方案及施工进度计划3.工程量清单4.保温材料合格证书及检验报告5.施工人员资格证书6.工程验收标准及方法7.付款凭证及进度款申请8.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：认定标准为逾期天数达到合同约定的阈值。2.业主未按约定时间支付款项：认定标准为逾期天数达到合同约定的阈值。3.工程质量不符合约定：认定标准为国家及行业标准，或双方约定的验收合格标准。4.施工方未按约定使用合格材料：认定标准为材料合格证书及检验报告。5.施工方未按约定提供施工人员资格证书：认定标准为相关行业规定。三、法律名词及解释：1.建筑工程保温施工合同协议书：指双方为完成保温施工工程，明确双方权利义务的书面文件。2.合同工期：指合同约定的工程开始施工至验收合格的时间段。3.违约金：指一方违约时，按约定向守约方支付的赔偿金。4.工程验收合格：指工程质量达到相关法律法规、行业标准及合同约定的标准。5.付款凭证：指证明双方付款、收款事实的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，确保工程按时完成。如协商不成，按违约金计算公式计算违约金。2.款项支付纠纷：解决办法：核对付款凭证，确保款项按时支付。如发生纠纷，可寻求法律途径解决。3.工程质量问题：解决办法：立即停工，整改不合格部分。如严重不符合要求，可解除合同，追究责任。4.材料不合格：解决办法：更换合格材料，并对施工方进行违约处罚。5.施工人员资格不符：解决办法：更换符合资格要求的施工人员，并对施工方进行违约处罚。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的保温施工。2.