2024年建筑施工劳务分包条款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑施工劳务分包条款本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：甲方（建设单位）的名称、地址及联系方式1.2：乙方（劳务分包单位）的名称、地址及联系方式1.3：丙方（施工总承包单位）的名称、地址及联系方式第二条：合同范围及内容2.1：劳务分包工程的范围和内容2.2：劳务分包工程的施工标准和质量要求2.3：劳务分包工程的施工周期和进度要求第三条：劳务分包费用及支付方式3.1：劳务分包费用的计算方式和标准3.2：劳务分包费用的支付timing和方式3.3：劳务分包费用的调整机制第四条：劳务分包单位的责任和义务4.1：劳务分包单位的施工质量和安全责任4.2：劳务分包单位对施工材料和设备的管理责任4.3：劳务分包单位对施工人员的管理责任第五条：甲方和丙方的责任和义务5.1：甲方对劳务分包工程的支持和协调责任5.2：丙方对劳务分包工程的监督和管理责任5.3：甲方和丙方对劳务分包工程的安全管理责任第六条：合同的变更和解除6.1：合同变更的条件和程序6.2：合同解除的条件和程序6.3：合同变更和解除的法律后果第七条：违约责任7.1：甲方和丙方的违约责任7.2：乙方违约责任7.3：违约责任的计算方式和赔偿标准第八条：争议解决8.1：合同争议的解决方式8.2：合同争议的诉讼管辖法院第九条：合同的生效、终止和解除9.1：合同的生效条件9.2：合同的终止条件9.3：合同的解除条件第十条：保密条款10.1：保密信息的定义和范围10.2：保密信息的保护期限和方式10.3：违反保密条款的法律后果第十一条：合同的转让11.1：合同转让的条件和程序11.2：合同转让的法律后果第十二条：不可抗力12.1：不可抗力的定义和范围12.2：不可抗力的处理方式第十三条：税法和保险13.1：合同各方应遵守的税法规定13.2：合同各方应办理的保险手续第十四条：其他条款14.1：合同的附件和补充协议14.2：合同的修改和补充方式14.3：合同解除或终止后的善后处理第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（建设单位）：指根据本合同约定，负责工程的的建设、管理和使用的单位。1.2乙方（劳务分包单位）：指根据本合同约定，负责完成劳务分包工程，并接受甲方和丙方管理的单位。1.3丙方（施工总承包单位）：指根据本合同约定，负责整个工程的总承包单位。第二条：合同范围及内容2.1劳务分包工程：指本合同约定的分部分项工程，包括但不限于模板工程、钢筋工程、混凝土工程、木工工程、砌筑工程等。2.2劳务分包工程的施工标准和质量要求：按照国家标准、行业标准和甲方的要求执行。2.3劳务分包工程的施工周期和进度要求：按照甲方和丙方确定的工程进度计划和要求执行。第三条：劳务分包费用及支付方式3.1劳务分包费用：按照本合同约定的工程量和单价计算。3.2劳务分包费用的支付timing和方式：甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和发票后7个工作日内支付相应的工程进度款；工程完成后，经甲方和丙方验收合格，甲方应在验收报告签署后14个工作日内支付尾款。3.3劳务分包费用的调整机制：如因工程量增减或其他原因导致劳务分包费用发生变动，双方可按照本合同约定的方式进行调整。第四条：劳务分包单位的责任和义务4.1劳务分包单位的施工质量和安全责任：乙方应保证其施工的劳务分包工程符合国家标准、行业标准和甲方的要求，并确保施工过程中的人员安全。4.2劳务分包单位对施工材料和设备的管理责任：乙方应对其使用的施工材料和设备进行妥善管理，确保其符合施工要求。4.3劳务分包单位对施工人员的管理责任：乙方应对其招用的施工人员进行培训和管理，确保其具备相应的技能和资质，并遵守工程现场的各项规定。第五条：甲方和丙方的责任和义务5.1甲方对劳务分包工程的支持和协调责任：甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的支持和协调。5.2丙方对劳务分包工程的监督和管理责任：丙方应对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度符合要求。5.3甲方和丙方对劳务分包工程的安全管理责任：甲方和丙方应对乙方的施工现场进行定期安全检查，并对乙方的安全生产进行指导和监督。第六条：合同的变更和解除6.1合同变更的条件和程序：如因工程需要或双方协商一致，可以对合同进行变更。变更事项应签订书面变更协议，并经甲方、乙方和丙方签字盖章确认。6.2合同解除的条件和程序：如乙方严重违反合同约定，甲方和丙方有权解除合同。解除合同的事宜应签订书面解除协议，并经甲方、乙方和丙方签字盖章确认。6.3合同变更和解除的法律后果：合同变更或解除后，双方应按照本合同约定和书面协议的内容处理相关事宜，包括但不限于劳务分包费用的结算、工程资料的移交等。第八条：争议解决8.1合同争议的解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.2合同争议的诉讼管辖法院：甲方所在地人民法院。第九条：合同的生效、终止和解除9.1合同的生效条件：本合同自甲方、乙方和丙方签字盖章之日起生效。9.2合同的终止条件：本合同在工程完成后自动终止。9.3合同的解除条件：如乙方严重违反合同约定，甲方和丙方有权解除合同。解除合同的事宜应签订书面解除协议，并经甲方、乙方和丙方签字盖章确认。第十条：保密条款10.1保密信息的定义和范围：保密信息指本合同及与本合同有关的全部资料、图纸、技术资料、商业信息等。10.2保密信息的保护期限和方式：乙方和丙方应对甲方提供的保密信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。保密期限自本合同终止或解除之日起计算，期限为5年。10.3违反保密条款的法律后果：如乙方和丙方违反保密条款，甲方有权要求乙方和丙方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第十一条：合同的转让11.1合同转让的条件和程序：未经甲方和丙方同意，乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。11.2合同转让的法律后果：如乙方违反转让规定，甲方和丙方有权立即解除本合同，并要求乙方承担违约责任。第十二条：不可抗力12.1不可抗力的定义和范围：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的处理方式：如因不可抗力导致乙方不能履行合同，乙方应立即通知甲方和丙方，并提供相关证明文件。甲方和丙方应根据实际情况协商决定是否延长合同工期或减轻乙方责任。第十三条：税法和保险13.1合同各方应遵守的税法规定：乙方应按照国家和地方税法规定，依法缴纳相关税费。13.2合同各方应办理的保险手续：乙方应按照甲方和丙方的要求，为施工现场的全部人员办理工伤保险，并为施工设备办理相应的保险手续。第十四条：其他条款14.1合同的附件和补充协议：本合同附件包括工程量清单、施工图纸等。补充协议应经甲方、乙方和丙方签字盖章确认。14.2合同的修改和补充方式：如对本合同内容进行修改或补充，应签订书面修改或补充协议，并经甲方、乙方和丙方签字盖章确认。14.3合同解除或终止后的善后处理：合同解除或终止后，乙方应按照甲方和丙方的要求，完成工程资料的移交、施工现场的清理等工作。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义和范围1.1第三方：指除甲方、乙方和丙方之外，根据本合同约定参与工程建设的其他单位或个人。1.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备租赁商等。第二条：第三方的责任限定2.1第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求，履行其在工程中的职责，并对其提供的产品和服务质量负责。2.2第三方权利：第三方享有根据合同约定获得的工程款项、工程变更带来的利益等。2.3第三方义务：第三方应遵守工程现场的各项规定，配合甲方、乙方和丙方的管理工作。第三条：第三方介入的程序和条件3.1第三方选定：甲方、乙方和丙方应共同协商确定第三方的选定标准、选定程序和选定时间。3.2第三方资质审查：第三方介入前，甲方、乙方和丙方应审查其资质条件和能力，确保其符合工程要求。3.3第三方合同签订：第三方介入时，甲方、乙方和丙方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利和义务。第四条：第三方介入后的合同修改和补充4.1第三方合同内容：第三方合同内容应包括工程范围、质量标准、工期要求、付款方式等。4.2第三方合同的修改和补充：如需要修改或补充第三方合同，应经甲方、乙方和丙方协商一致后进行。4.3第三方合同的履行：第三方应按照合同约定履行其合同义务，甲方、乙方和丙方有权对其履行情况进行监督。第五条：第三方介入对甲乙方的影响5.1甲方权益保护：甲方应确保第三方按照合同约定履行其义务，保护甲方的合法权益。5.2乙方权益保护：乙方应协助甲方和丙方对第三方进行管理，确保乙方施工的顺利进行。5.3丙方权益保护：丙方应监督第三方的工作质量，确保工程的整体质量和进度。第六条：第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素合理确定。6.2第三方责任限额的支付：如第三方因违约或其他原因导致工程损失，甲方、乙方和丙方可按照合同约定和第三方合同的约定，向第三方追偿。6.3第三方责任限额的调整：如第三方合同约定的事由发生，导致第三方责任限额需要调整，各方应协商一致后进行调整。第七条：第三方介入的争议解决7.1第三方争议的解决方式：如第三方与甲乙方发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2第三方争议的诉讼管辖法院：第三方争议的诉讼管辖法院应根据第三方合同的约定确定。第八条：第三方介入后的合同履行和监督8.1第三方合同履行监督：甲方、乙方和丙方应共同对第三方的合同履行进行监督，确保工程质量和进度。8.2第三方合同变更监督：如第三方合同需要变更，甲方、乙方和丙方应共同协商确定变更内容，并监督变更的实施。8.3第三方合同终止和解除监督：如第三方合同需要终止或解除，甲方、乙方和丙方应共同协商确定终止或解除的条件和程序，并监督实施。第九条：第三方介入后的合同转让和解除9.1第三方合同转让：第三方合同不得转让给其他单位或个人，如第三方需转让合同权利义务，应经甲方、乙方和丙方同意。9.2第三方合同解除：第三方合同的解除应按照合同约定和法律规定进行，甲方、乙方和丙方可根据合同约定和法律规定，解除第三方合同。第十条：第三方介入后的保密条款10.1第三方保密信息：第三方保密信息指第三方在合同履行过程中产生的、未公开的商务、技术和其他信息。10.2第三方保密信息的保护期限和方式：第三方应对甲方和丙方提供的保密信息保密，未经甲方和丙方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同终止或解除之日起计算，期限为5年。10.3违反保密条款的法律后果：如第三方违反保密条款，甲方和丙方有权要求第三方承担违约责任，赔偿甲方和丙方因此遭受的损失。第十一条：第三方介入后的争议解决11.1第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：施工图纸附件3：材料和设备明细表附件4：施工组织设计附件5：安全施工方案附件6：质量检验标准附件7：施工进度计划附件8：付款申请表附件9：变更订单附件10：验收报告附件的详细要求和说明：附件1：工程量清单应详细列出所有分部分项工程的名称、数量、单位、单价和总价。附件2：施工图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，以及工程细部的大样图。附件3：材料和设备明细表应详细列出工程所需的所有材料和设备的名称、型号、规格、数量和单价。附件4：施工组织设计应包括施工工艺、施工方法、施工步骤、施工计划等。附件5：安全施工方案应包括工程安全管理措施、安全防护设施、安全培训教育等。附件6：质量检验标准应包括工程质量标准、质量控制措施、质量验收程序等。附件7：施工进度计划应包括工程各阶段的开始时间、结束时间和关键节点。附件8：付款申请表应包括付款申请的原因、付款金额、付款时间等。附件9：变更订单应包括变更的内容、变更的原因、变更的日期和变更的金额。附件10：验收报告应包括工程验收的结果、验收人员的签字和日期。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程进度款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方使用不符合合同约定的材料和设备。4.乙方未按约定进行施工，导致工程质量不符合标准。5.丙方未按约定进行工程监督，导致工程进度延误。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同金额的一定比例计算违约金。2.工程返工费用：因乙方施工质量问题导致的返工费用由乙方承担。3.工程延期赔偿：按照合同约定的工期延误天数计算赔偿金额。4.材料和设备更换费用：因乙方使用不合格材料和设备导致的更换费用由乙方承担。5.甲方和丙方因违约导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方可以要求甲方支付违约金，并有权根据实际情况要求延长工期。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。