2024年建筑脚手架施工专业分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑脚手架施工专业分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包单位名称及资质1.2施工地点及工程概况1.3工程分包范围及内容第二条合同价格及支付方式2.1合同总价2.2预付款及支付条件2.3工程进度款支付2.4质量保证金支付2.5支付方式及期限第三条工程质量及标准3.1质量要求及验收标准3.2质量管理及监督3.3质量问题处理及修复第四条施工进度及工期4.1施工计划及时间表4.2工期延误及违约责任4.3提前完成工程的奖励及处理第五条施工安全及环保5.1安全生产要求及措施5.2安全事故处理及责任5.3环保要求及措施第六条技术支持及配合6.1技术交底及培训6.2设计变更及洽商6.3施工过程中的技术配合第七条材料供应及质量7.1材料供应责任及要求7.2材料质量及验收7.3材料损耗及处理第八条设备使用及管理8.1设备清单及要求8.2设备使用及维护8.3设备故障及处理第九条知识产权及保密9.1知识产权保护9.2保密条款及期限9.3泄密责任及处理第十条违约责任及赔偿10.1违约行为及责任10.2赔偿计算及支付10.3违约导致的损失赔偿第十一条争议解决及法律适用11.1争议解决方式11.2适用法律法规11.3仲裁或诉讼地点及法院第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同变更条件及程序12.2合同解除及责任12.3合同终止及后续处理第十三条合同的附件及补充条款13.1附件清单及内容13.2补充条款及日期13.3附件的生效及替换第十四条其他约定事项14.1双方约定的其他事项14.2双方联系方式及通知义务14.3合同的保管及复印件效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包单位名称及资质分包单位全称：×××建筑工程有限公司资质证书编号：×××资质等级：一级资质类别：建筑脚手架施工专业分包1.2施工地点及工程概况施工地点：××省××市××区××路××号建筑工地工程名称：×××工程工程规模：平方米1.3工程分包范围及内容分包内容：本工程建筑脚手架的搭建、拆除、维修及保养分包范围：包括但不限于脚手架材料采购、施工、验收、安全防护设施配置、现场清理等第二条合同价格及支付方式2.1合同总价合同总价：人民币×××万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）2.2预付款及支付条件预付款比例：合同总价的10%预付款支付时间：合同签订后七个工作日内2.3工程进度款支付进度款支付比例：合同总价的60%进度款支付条件：按工程实际进度，分阶段完成工程量达到约定比例后支付2.4质量保证金支付质量保证金比例：合同总价的5%质量保证金支付时间：工程验收合格后七个工作日内支付2.5支付方式及期限支付方式：银行转账支付期限：双方约定或按合同约定的时间节点支付第三条工程质量及标准3.1质量要求及验收标准按照《建筑施工安全规范》和《建筑脚手架施工及验收规范》进行施工和验收3.2质量管理及监督分包单位应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合规范要求；总包单位对分包工程的质量和安全进行监督检查3.3质量问题处理及修复如发生质量问题，分包单位应负责及时修复，并承担修复费用；如因分包单位原因造成工程质量问题，总包单位有权要求分包单位返工、赔偿损失第四条施工进度及工期4.1施工计划及时间表分包单位应按照总包单位的要求，提交详细的施工计划及时间表，并按照计划执行4.2工期延误及违约责任分包单位如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任；如非分包单位原因导致工期延误，双方协商解决4.3提前完成工程的奖励及处理如分包单位提前完成工程，按合同约定给予奖励；如提前完成工程导致总包单位利益受损，分包单位应承担相应责任第五条施工安全及环保5.1安全生产要求及措施分包单位应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施5.2安全事故处理及责任如发生安全事故，分包单位应立即报告总包单位，并按相关规定处理；如分包单位原因导致安全事故，分包单位承担全部责任5.3环保要求及措施分包单位应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环境保护工作第八条知识产权及保密8.1知识产权保护分包单位应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，分包单位应承担全部责任8.2保密条款及期限分包单位应对工程相关的技术资料、商业秘密等予以保密，保密期限自合同签订之日起至工程验收合格止8.3泄密责任及处理如分包单位违反保密义务，导致总包单位损失的，分包单位应承担相应的赔偿责任第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任分包单位如违反合同约定，应承担相应的违约责任；总包单位如违反合同约定，应承担相应的赔偿责任9.2赔偿计算及支付违约赔偿金额根据合同总金额的一定比例计算，具体比例双方约定；赔偿金额支付期限为违约行为发生之日起十个工作日内9.3违约导致的损失赔偿分包单位应赔偿总包单位因违约所导致的直接经济损失，包括人工费、材料费、设备租赁费等第十条争议解决及法律适用10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼10.2适用法律法规本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律10.3仲裁或诉讼地点及法院仲裁地点为合同签订地，仲裁或诉讼法院为合同签订地人民法院第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同变更条件及程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议；变更协议自双方签字盖章之日起生效11.2合同解除及责任合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议；解除协议自双方签字盖章之日起生效11.3合同终止及后续处理合同终止后，分包单位应按照总包单位的要求完成工程收尾工作，并承担相应费用；合同终止后的遗留问题，双方协商解决第十二条合同的附件及补充条款12.1附件清单及内容附件清单包括：分包单位资质证书复印件、工程设计图纸、施工方案、安全防护设施配置要求等12.2补充条款及日期补充条款应书面签订，并注明签订日期；补充条款与合同具有同等法律效力12.3附件的生效及替换附件一经双方签字盖章即生效，如附件内容发生变更，应以书面形式替换原附件第十三条合同的保管及复印件效力13.1合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；合同副本及附件均为有效文件，各方均应妥善保管13.2合同及其附件的复印件，经各方签字盖章后，具有同等法律效力13.3合同文件的保管期限自合同终止之日起五年内有效第十四条其他约定事项14.1双方约定的其他事项双方在合同签订过程中未涉及的其他事项，可另行签订补充协议，作为本合同的附件14.2双方联系方式及通知义务双方应互相提供有效的联系方式，并保证通讯畅通；一方变更联系方式，应及时通知另一方14.3合同的保管及复印件效力本合同及其附件的复印件，经各方签字盖章后，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款15.1第三方介入的条件当本合同的执行需要第三方介入时，包括但不限于中介方、监理方、设计方等，甲乙双方应共同协商确定第三方介入的条件和方式。15.2第三方介入的程序甲乙双方应与第三方签订书面介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。第三方介入协议应经甲乙双方签字盖章后生效。15.3第三方介入的告知义务甲乙双方应在第三方介入前，将第三方相关信息告知对方，并确保第三方了解本合同的相关条款。第三方责任限额的确定16.1第三方责任的限定第三方介入本合同事务时，仅承担约定的职责和义务。第三方对于超出其职责范围的行为，不承担责任。16.2第三方责任限额甲乙双方应在第三方介入协议中明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入本合同事务时，不代表甲乙双方任何一方，也不受甲乙双方直接管理。第三方应独立履行其职责，并对其行为负责。17.2第三方与工程的关系第三方介入的工程部分，应按照合同约定和相关法律法规进行。第三方不应干涉甲乙双方的其他工程活动。17.3第三方与分包单位的关系第三方对分包单位的施工过程进行监督和管理，但不对分包单位的施工质量、安全等方面承担责任。额外条款及说明18.1额外条款的签订甲乙双方与第三方签订的介入协议，应包含本合同未涉及的其他条款，以确保合同的完整性和可执行性。18.2额外条款的告知义务甲乙双方应在签订额外条款后，将相关条款告知对方，并确保对方了解额外条款的内容。18.3额外条款的生效额外条款自甲乙双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。18.4第三方介入的变更如甲乙双方同意变更第三方介入的条件、程序或责任限额等，应签订书面变更协议，并经甲乙双方签字盖章后生效。18.5第三方退出第三方如需退出本合同事务，应提前通知甲乙双方，并办理退出手续。甲乙双方应协商确定退出后的责任和义务。18.6第三方介入的终止第三方介入协议终止后，第三方不再享有合同约定的权利和义务。甲乙双方与第三方之间不再存在合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包单位资质证书复印件附件要求：提供一级建筑脚手架施工专业分包资质证书的复印件，证书应清晰可见，未经涂改。附件二：工程设计图纸附件要求：提供完整的工程设计图纸，包括建筑脚手架的搭建、拆除、维修等细节。图纸应加盖公章，并注明“与原件一致”。附件三：施工方案附件要求：提供详细的施工方案，包括施工步骤、安全措施、时间安排等。方案应符合国家相关法律法规及行业标准。附件四：安全防护设施配置要求附件要求：提供安全防护设施的配置要求，包括安全网、防护栏杆、踢脚板等，并符合国家相关法律法规及行业标准。附件五：中介方/监理方/设计方等相关第三方资质证明文件附件要求：提供中介方、监理方、设计方等相关第三方的资质证明文件，证明其具备相应的资质和能力。附件六：第三方介入协议附件要求：提供与第三方签订的介入协议，明确第三方的职责、权利和义务，以及责任限额等。附件七：额外条款附件要求：提供甲乙双方与第三方签订的额外条款，包括变更协议、退出协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包单位未按合同约定完成工程量，造成工期延误。示例说明：如果分包单位在合同约定的时间内未能完成约定的工程量，则构成违约行为。违约方应按照合同约定承担相应的违约责任。2.分包单位使用不符合合同约定的材料或设备。示例说明：如果分包单位在施工过程中使用了未经批准的的材料或设备，则构成违约行为。违约方应承担更换材料或设备的费用，并支付违约金。3.分包单位未按照施工方案进行施工，导致工程质量问题。示例说明：如果分包单位在施工过程中未按照施工方案进行，导致工程质量问题，则构成违约行为。违约方应负责修复质量问题，并承担由此产生的费用。4.第三方未按照介入协议约定履行职责。示例说明：如果第三方在介入过程中未按照介入协议约定履行职责，则构成违约行为。违约方应承担相应的责任，并支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.建筑脚手架：指在建筑施工现场为施工需要而搭建的，用以支持和固定施工材料、设备和工人的临时结构。2.分包单位：指与总包单位签订分包合同，承