2024年城市排水泵站建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市排水泵站建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4发票开具第四条工程进度4.1施工期限4.2关键节点4.3进度报告4.4进度延误的处理第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量问题的处理第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的质量6.4废料处理第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环境保护7.4文物保护第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程量调整8.3工程变更的审批8.4变更导致的费用变动第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的后果第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的补充协议14.2合同的修改14.3合同的解除14.4合同的继承14.5合同的优先权第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：市市政公用设施建设管理局1.1.2单位地址：市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方1.2.1单位名称：X建筑工程有限公司1.2.2单位地址：省市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称：2024年城市排水泵站建设工程2.1.2工程性质：新建2.1.3工程背景：为了提高城市排水能力，减少城市内涝，提升城市居民生活质量，甲方决定建设此排水泵站。2.2工程地点2.2.1项目地点：市区街道2.2.2地理坐标：度分秒，度分秒2.3工程规模2.3.1设计规模：排水泵站设计日处理能力为万立方米。2.3.2工程占地面积：占地面积约为平方米。2.4工程目标2.4.1工程目标：按照相关法律法规和设计文件要求，高标准、高质量完成排水泵站的建设，确保工程安全、环保、节能、高效。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。3.2价格调整机制3.2.1价格调整因素：合同履行过程中，如遇国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素，双方可按照合同约定的价格调整机制进行价格调整。3.3支付方式3.3.1支付方式：合同签订后，甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款。3.4发票开具3.4.1乙方应向甲方提供合法、有效的税务发票。第四条工程进度4.1施工期限4.1.1施工期限：工程自开工之日起，工期为个月。4.2关键节点4.2.1关键节点：工程进度分为土建工程、设备安装、调试运行三个阶段，每个阶段的完成时间由双方另行约定。4.3进度报告4.3.1乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告。4.4进度延误的处理4.4.1进度延误：由于乙方原因导致工程进度延误的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2质量控制5.2.1乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收5.3.1工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。5.4质量问题的处理5.4.1质量问题：工程验收过程中，如发现质量问题，乙方应按照甲方要求及时整改。第六条材料和设备6.1材料供应6.1.1材料供应：乙方负责工程所需材料的供应，并保证材料质量。6.2设备供应6.2.1设备供应：乙方负责工程所需设备的供应，并保证设备质量。6.3材料和设备的质量6.3.1乙方应保证供应的材料和设备符合国家及行业相关标准、规范要求。6.4废料处理6.4.1乙方应对工程产生的废料进行合理处理，避免对环境造成污染。第八条变更与调整8.1合同变更8.1.1变更范围：合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更的，双方可协商一致进行变更。8.1.2变更程序：变更内容应书面签订补充协议，并经双方盖章生效。8.2工程量调整8.2.1工程量调整：由于设计变更或其他原因导致工程量发生变化的，双方应按照实际完成工程量进行调整。8.3工程变更的审批8.3.1工程变更：工程变更应经过甲方审批，乙方应严格按照审批结果进行施工。8.4变更导致的费用变动8.4.1费用变动：由于变更导致费用的增减，双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.1.1甲方违反合同约定，导致工程进度、质量等受到影响，甲方应承担相应的违约责任。9.2承包方的违约责任9.2.1乙方违反合同约定，导致工程进度、质量等受到影响，乙方应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2仲裁10.2.1如协商不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.3诉讼10.3.1仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起三个月内向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应按照第八条的约定办理。11.3合同终止条件11.3.1合同终止条件：本合同履行完毕，工程验收合格。11.4合同终止后的处理11.4.1合同终止后，乙方应按照甲方要求办理工程移交手续，并保证工程运行正常。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限12.2.1保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年。12.3违约保密条款的后果12.3.1违约方应承担泄露秘密造成的对方损失的责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方同意按照第十条的约定解决合同争议。第十四条其他条款14.1合同的补充协议14.1.1如合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改14.2.1合同的修改：双方同意，未经对方书面同意，不得修改本合同。14.3合同的解除14.3.1合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方同意解除合同的，应签订解除协议。14.4合同的继承14.4.1合同继承：本合同履行期间，如甲方发生合并、分立等变更，本合同对变更后的主体继续有效。14.5合同的优先权14.5.1双方同意，本合同的任何条款不得优于双方已经签订的其他相关协议。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项进行补充约定。第一条第三方定义1.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等，以及其他与本合同履行有关的非合同当事人。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入：第三方介入合同履行过程，应事先取得甲乙双方的书面同意。2.2介入条件：第三方介入的条件包括但不限于合同履行过程中出现技术难题、质量争议、进度延误等，需要第三方进行评估、调解或决策的情况。第三条第三方的作用和责任3.1第三方作用3.1.1第三方应根据甲乙双方的约定，对合同履行过程进行评估、监督、调解等，以确保合同的顺利履行。3.1.2第三方应公正、客观地处理涉及第三方的争议和问题，并做出合理、有效的决定。3.2第三方责任3.2.1第三方应按照甲乙双方的约定，承担相应的责任。3.2.2第三方对因其自身原因导致的合同履行问题，应承担相应的违约责任。第四条第三方费用4.1第三方费用：第三方在合同履行过程中的费用，包括但不限于评估费、监督费、调解费等，由甲乙双方协商确定。4.2费用支付：第三方费用的支付方式、支付时间等，由甲乙双方在合同中约定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方：第三方与甲方之间不存在任何合同关系，第三方对甲方不承担任何合同义务。5.2第三方与乙方：第三方与乙方之间不存在任何合同关系，第三方对乙方不承担任何合同义务。5.3第三方与甲乙双方：第三方作为独立的第三方介入合同履行过程，其目的是为了保证合同的顺利履行，第三方对甲乙双方均不承担任何合同义务。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方对因其自身原因导致的合同履行问题，应承担的责任限额由甲乙双方在合同中约定。6.2责任限额的确定：责任限额的确定应考虑第三方的资质、经验、信誉等因素，并由甲乙双方在合同中明确。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止：当合同履行完毕，或者第三方完成其职责后，第三方介入终止。7.2终止后的处理：第三方在终止后，应将相关资料、文件等交还甲乙双方，并办理相关手续。第八条违约责任8.1第三方违约：第三方违反本合同约定，导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的违约责任。8.2甲乙双方违约：甲乙双方违反本合同约定，导致第三方无法正常履行其职责的，甲乙双方应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：本合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决。9.2仲裁：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.3诉讼：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起三个月内向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更：本合同的变更应按照合同第八条的约定办理。10.2合同解除：本合同的解除应按照合同第八条的约定办理。10.3合同终止：本合同的终止应按照合同第八条的约定办理。第十一条其他条款11.1合同的补充协议：如合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2合同的修改：合同的修改应按照合同第八条的约定办理。11.3合同的继承：本合同履行期间，如甲方发生合并、分立等变更，本合同对变更后的主体继续有效。11.4合同的优先权：本合同的任何条款不得优于双方已经签订的其他相关协议。本部分是对合同的补充约定，旨在明确第三方介入后的相关事项，以保证合同的顺利履行。本部分的修改和补充不影响合同其他条款的有效性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：施工图纸附件四：材料和设备清单附件五：工程量清单附件六：工程进度计划附件七：质量检验标准附件八：安全生产管理制度附件九：环境保护措施方案附件十：文物保护措施方案附件十一：合同履行过程中的变更协议附件十二：合同解除协议附件十三：违约金计算公式附件十四：仲裁协议附件一：合同主体资质证明详细要求：合同主体（甲方和乙方）应提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件，以证明其合法经营资格。附件二：工程设计文件详细要求：工程设计文件应包括工程概述、工程地点、工程规模、设计图纸等，内容应完整、清晰，以指导施工。附件三：施工图纸详细要求：施工图纸应包括建筑图纸、结构图纸、水电安装图纸等，图纸应准确、详细，以指导施工。附件四：材料和设备清单详细要求：材料和设备清单应详细列出工程所需的所有材料和设备名称、规格、数量、质量标准等信息。附件五：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程所有的工程量，包括土建工程、安装工程、装饰工程等，并标明单位工程的价格。附件六：工程进度计划详细要求：工程进度计划应详细列出工程的各个阶段的开始时间、结束时间，以及各阶段的关键节点。附件七：质量检验标准详细要求：质量检验标准应包括材料检验标准、施工检验标准、设备检验标准等，以保证工程质量。附件八：安全生产管理制度详细要求：安全生产管理制度应包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产教育培训等，以确保工程施工过程中的安全。附件九：环境保护措施方案详细要求：环境保护措施方案应包括工程施工过程中的环境保护措施、废弃物处理方案等，以减少对环境的影响。附件十：文物保护措施方案详细要求：文物保护措施方案应包括工程施工过程中的文物保护措施、文物修复方案等，以保护文物不受损害。附件十一：合同履行过程中的变更协议详细要求：变更协议应详细记录合同履行过程中的变更事项，包括变更的原因、变更的内容、变更的日期等。附件十二：合同解除协议详细要求：合同解除协议应详细记录合同解除的原因、解除的日期、解除后的处理事项等。附件十三：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的计算方法，包括计算基数、计算比例等。附件十四：仲裁协议详细要求：仲裁协议应明确双方在发生争议时选择的仲裁委员会名称