2024年学校运动场地地面硬化施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年学校运动场地地面硬化施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方：学校名称1.2乙方：施工单位名称1.3丙方：监理单位名称2.工程概况2.1工程名称：2024年学校运动场地地面硬化工程2.2工程地点：学校运动场地2.3工程内容：运动场地地面硬化施工2.4工程规模：面积平方米2.5工程预算：总造价人民币万元3.合同价格及支付3.1合同价格：本工程合同总价为人民币万元，其中包括材料费、施工费、监理费等。3.2支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；剩余10%作为质保金，质保期满后无息支付。4.工期及进度4.1合同工期：本工程合同约定的工期为个月，自开工之日起算。4.2施工进度：乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工，具体进度安排由甲乙双方协商确定。5.质量标准及验收5.1质量标准：本工程质量应符合国家相关标准和规范要求，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》等。5.2验收程序：工程完成后，甲方组织验收，乙方和丙方共同参加。验收合格的，甲乙双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。6.违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。6.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，每延迟一天，应向乙方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。7.争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.合同的变更和解除8.1合同的变更：双方同意，合同的变更应书面签订，并经甲乙双方签字盖章确认。8.2合同的解除：在合同履行过程中，因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方协商解除合同，并按照实际情况承担相应的责任。9.保密条款9.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.合同的生效、变更和解除10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。10.2本合同的变更和解除，应书面签订，并经甲乙双方签字盖章确认。11.法律适用及争议解决11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。12.其他约定12.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。12.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签订日期13.1本合同于2024年月日签订。14.双方签字盖章14.1甲方：（签字）14.2乙方：（签字）14.3丙方：（签字）第一部分：合同如下：1.合同主体及定义2.工程概况2.1工程名称：2024年学校运动场地地面硬化工程2.2工程地点：学校运动场地（具体位置见附件一）2.3工程内容：对学校运动场地进行地面硬化施工，包括拆除旧地面、铺设新地面、施工排水系统等（具体施工内容见附件二）2.4工程规模：施工面积共计平方米2.5工程预算：总造价人民币万元（具体金额见附件三）3.合同价格及支付3.1合同价格：本工程合同总价为人民币万元，其中包括材料费、施工费、监理费等（具体费用明细见附件四）3.2支付方式：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；剩余10%作为质保金，质保期满后无息支付。4.工期及进度4.1合同工期：本工程合同约定的工期为个月，自开工之日起算。4.2施工进度：乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工，具体进度安排由甲乙双方协商确定（具体进度计划见附件五）5.质量标准及验收5.1质量标准：本工程质量应符合国家相关标准和规范要求，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》等（具体质量要求见附件六）5.2验收程序：工程完成后，甲方组织验收，乙方和丙方共同参加。验收合格的，甲乙双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。6.违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。6.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，每延迟一天，应向乙方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。7.争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.合同的变更和解除8.1合同的变更：双方同意，合同的变更应书面签订，并经甲乙双方签字盖章确认。变更内容应明确具体，包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、付款方式、质量标准等。8.2合同的解除：在合同履行过程中，因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方协商解除合同，并按照实际情况承担相应的责任。解除合同后，乙方应按照甲方要求妥善处理已施工工程，并承担相应费用。9.保密条款9.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。保密信息包括但不限于工程设计、施工技术、财务数据等。9.2保密期限：自本合同签订之日起至工程验收合格之日止。10.合同的生效、变更和解除10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。10.2本合同的变更和解除，应书面签订，并经甲乙双方签字盖章确认。11.法律适用及争议解决11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。12.其他约定12.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。12.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签订日期13.1本合同于2024年月日签订。14.双方签字盖章14.1甲方：（签字）14.2乙方：（签字）14.3丙方：（签字）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介方、设计方、材料供应商、检测机构等。第三方介入需经甲乙双方书面同意，并明确第三方介入的范围和职责。15.2第三方介入的目的是为了保证工程质量、进度和安全，第三方应具备相应的资质和能力。16.第三方职责16.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行合同约定的职责，包括但不限于工程设计、材料供应、质量检测等。16.2第三方应确保其提供的服务或产品符合国家相关标准和规范要求，并承担相应的质量责任。16.3第三方应按照甲乙双方的要求，提交相关工作报告、质量检测报告等。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求，履行合同约定的职责，并接受甲方的监督和管理。17.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求，提供相应的服务或产品，并接受乙方的监督和管理。17.3第三方与丙方：第三方应接受丙方的监督和管理，确保工程质量、进度和安全。18.第三方责任限额18.1第三方应对其提供的服务或产品质量负责，并承担相应的责任。18.2第三方责任限额应根据合同约定的金额或比例进行限制，具体限额由甲乙双方协商确定。18.3若第三方未能履行其职责，导致工程质量、进度和安全问题，第三方应承担相应的违约责任。19.第三方介入的变更和解除19.1第三方介入的变更：如需变更第三方介入的范围、职责等，甲乙双方应书面同意，并经三方签字盖章确认。19.2第三方介入的解除：如需解除第三方介入，甲乙双方应书面同意，并经三方签字盖章确认。解除第三方介入后，甲乙双方应妥善处理与第三方的相关事宜。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。20.2第三方作为被告时，甲方和乙方应作为共同原告参与诉讼。21.第三方介入的保密条款21.1第三方应遵守保密条款，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露合同约定的保密信息。21.2保密期限：自本合同签订之日起至工程验收合格之日止。22.第三方介入的生效、变更和解除22.1第三方介入的生效：第三方介入的书面同意自甲乙双方签字盖章之日起生效。22.2第三方介入的变更和解除：第三方介入的变更和解除，应书面签订，并经甲乙双方签字盖章确认。23.第三方介入的签字盖章23.1第三方：（签字）23.2甲方：（签字）23.3乙方：（签字）23.4丙方：（签字）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：学校运动场地地面硬化工程设计方案附件二：学校运动场地地面硬化工程施工图纸附件三：学校运动场地地面硬化工程预算表附件四：学校运动场地地面硬化工程材料规格及要求附件五：学校运动场地地面硬化工程施工进度计划附件六：学校运动场地地面硬化工程质量标准及检测方法附件七：学校运动场地地面硬化工程验收标准及程序附件八：学校运动场地地面硬化工程质保金支付凭证附件九：学校运动场地地面硬化工程付款凭证附件十：学校运动场地地面硬化工程变更协议附件十一：学校运动场地地面硬化工程解除协议说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间完成工程的，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。2.甲方未按照约定时间支付合同款项的，每延迟一天，应向乙方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。3.乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方整改，直至达到验收标准。4.第三方未按照约定提供服务或产品的，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任。违约责任认定标准：1.违约金的计算：按照合同总价款的0.5‰计算，每延迟一天。2.质量不合格的整改：乙方应在甲方要求的时间内整改至达到验收标准。3.第三方责任：第三方应按照甲乙双方的要求，承担相应的责任，包括但不限于违约金、整改费用等。示例说明：1.若乙方延迟完成工程，甲方可以根据延迟天数计算违约金，并要求乙方支付。2.若甲方延迟支付合同款项，乙方可以根据延迟天数计算违约金，并要求甲方支付。3.若乙方完成工程质量不合格，甲方可以要求乙方整改，并承担相应的整改费用。4.若第三方提供的服务或产品质量不合格，甲方和乙方可以要求第三方承担相应的责任，包括但不限于违约金、整改费用等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见