2024年工程分包施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程分包施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3合同所指的工程范围第二条工程分包内容2.1分包工程的详细内容2.2分包工程的施工标准和要求2.3分包工程的施工时间节点第三条合同价格及支付方式3.1合同总金额3.2支付方式及支付时间3.3工程进度款的支付比例和时间第四条工程质量及验收标准4.1工程质量标准4.2验收程序及时间4.3质量问题的处理方式第五条施工安全及环境保护5.1乙方应遵守的施工安全规定5.2乙方应采取的环境保护措施5.3安全事故的处理方式第六条工期延误及责任6.1乙方原因导致的工期延误6.2不可抗力因素导致的工期延误6.3工期延误的责任及赔偿方式第七条甲方提供的施工条件7.1甲方应提供的施工场地7.2甲方应提供的施工设备及材料7.3甲方应提供的技术支持和服务第八条乙方的施工义务及责任8.1乙方的施工义务8.2乙方的质量保证义务8.3乙方的安全防护义务第九条合同的变更及解除9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及程序9.3合同变更及解除的法律后果第十条违约责任及赔偿10.1乙方的违约行为及责任10.2甲方的违约行为及责任10.3违约赔偿的方式及金额第十一条争议解决方式11.1双方协商解决11.2提交仲裁机构仲裁11.3向人民法院提起诉讼第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除的条件第十三条保密条款13.1双方对合同内容的保密义务13.2保密信息的范围及期限13.3违反保密条款的赔偿责任第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2合同附件及附录14.3合同修改及补充的程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义资质：具有建筑工程施工总承包一级资质资质：具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质1.3合同所指的工程范围：本合同所述工程为甲方承担的“2024年工程项目”，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。第二条工程分包内容2.1分包工程的详细内容：乙方负责分包工程包括但不限于建筑装修装饰、电气安装、给排水安装等工程。2.2分包工程的施工标准和要求：乙方应按照甲方的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。2.3分包工程的施工时间节点：乙方应按照甲方提供的工程进度计划完成分包工程的施工。第三条合同价格及支付方式3.1合同总金额：人民币【】元整（大写：【】元整）3.2支付方式及支付时间：甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的单价进行支付。3.3工程进度款的支付比例和时间：甲方应在验收合格后七个工作日内支付工程进度款，支付比例为已完成工程量的80%。第四条工程质量及验收标准4.1工程质量标准：乙方应保证分包工程的质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2验收程序及时间：甲方应在分包工程完成后进行验收，验收时间不超过七个工作日。4.3质量问题的处理方式：乙方应在接到甲方通知后的七个工作日内，按照甲方的要求进行整改。第五条施工安全及环境保护5.1乙方应遵守的施工安全规定：乙方应按照国家和地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。5.2乙方应采取的环境保护措施：乙方应按照国家和地方的环保法律法规进行施工，确保施工环境保护。5.3安全事故的处理方式：一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第六条工期延误及责任6.1乙方原因导致的工期延误：乙方应承担因自身原因导致的工期延误的责任。6.2不可抗力因素导致的工期延误：不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担责任。6.3工期延误的责任及赔偿方式：乙方应按照甲方要求，承担相应的工期延误赔偿责任。第八条乙方的施工义务及责任8.1乙方的施工义务：乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的施工。8.2乙方的质量保证义务：乙方应保证分包工程的施工质量，确保工程合格。8.3乙方的安全防护义务：乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。第九条合同的变更及解除9.1合同变更的条件及程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件及程序：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3合同变更及解除的法律后果：合同变更或解除后，双方应按照约定承担相应的法律责任。第十条违约责任及赔偿10.1乙方的违约行为及责任：乙方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿甲方损失。10.2甲方的违约行为及责任：甲方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿乙方损失。10.3违约赔偿的方式及金额：违约赔偿金额根据乙方或甲方的违约程度和损失大小确定。第十一条争议解决方式11.1双方协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。11.2提交仲裁机构仲裁：如协商不成，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。11.3向人民法院提起诉讼：如仲裁不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件：分包工程完成后，本合同自行终止。12.3合同解除的条件：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条保密条款13.1双方对合同内容的保密义务：双方应对合同的内容和签订过程予以保密。13.2保密信息的范围及期限：保密信息范围包括合同内容、双方商业秘密等，保密期限为合同终止后五年。13.3违反保密条款的赔偿责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：双方可在本合同外另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件及附录：本合同附件包括施工图纸、技术要求等，附录包括工程量清单等。14.3合同修改及补充的程序：合同修改及补充应经双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、工程咨询单位等。1.2第三方介入的范围：第三方介入范围包括合同履行过程中，与甲方和乙方有业务往来的单位或个人。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序：第三方介入需经甲方和乙方同意，并签订书面介入协议。2.2第三方介入的条件：第三方介入需符合国家相关法律法规，不影响甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入后的责任和义务3.1第三方责任：第三方应按照介入协议的约定，履行相应的责任和义务。3.2第三方义务：第三方应遵守甲乙双方的施工规范和管理要求，确保工程质量和安全。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方与甲方之间的合同关系，不影响乙方对甲方的合同履行义务。4.2第三方与乙方关系：第三方与乙方之间的合同关系，不影响甲方对乙方的合同履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据第三方介入协议的约定确定。5.2第三方责任限额的调整：第三方责任限额的调整需经甲方和乙方协商一致，并签订书面调整协议。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方违反介入协议的，应承担违约责任，赔偿甲方和/或乙方的损失。6.2第三方违约处理程序：第三方违约处理应按照介入协议的约定进行，甲方和乙方均有权提出违约索赔。第七条第三方与甲乙方的沟通和协调7.1第三方与甲乙方的沟通：7.2第三方与甲乙方的协调：第三方应协调好与甲方和乙方的工作关系，确保工程顺利进行。第八条第三方介入对合同履行影响的风险分担8.1第三方介入导致工期延误：工期延误风险按照介入协议的约定分担。8.2第三方介入导致工程质量问题：工程质量问题由第三方承担责任，甲方和乙方有权要求第三方修复或赔偿。第九条第三方介入的终止条件9.1第三方介入终止条件：第三方介入终止条件根据介入协议的约定确定。9.2第三方介入终止程序：第三方介入终止程序应按照介入协议的约定进行。第十条第三方介入后的合同修改和补充10.1第三方介入后的合同修改：第三方介入后的合同修改，需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面修改协议。10.2第三方介入后的合同补充：第三方介入后的合同补充，需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面补充协议。第十一条第三方介入后的争议解决11.1第三方介入后的争议解决方式：第三方介入后的争议，可先由甲方、乙方和第三方协商解决；协商不成，可按照本合同约定的争议解决方式进行。11.2第三方介入后的争议解决时间：第三方介入后的争议应在发现之日起三十日内提出，超过期限的，甲方和/或乙方有权按照本合同约定的争议解决方式进行。第十二条第三方介入后的法律后果12.1第三方介入后的合同效力：第三方介入后的合同，对甲方、乙方和第三方均具有法律约束力。12.2第三方介入后的合同履行：甲方、乙方和第三方应按照介入协议和本合同的约定，履行各自的义务。第十三条第三方介入后的保密条款13.1第三方保密义务：第三方应对介入协议和本合同的内容和签订过程予以保密。13.2保密信息的范围及期限：保密信息范围包括介入协议内容、甲方和乙方商业秘密等，保密期限为合同终止后五年。13.3违反保密条款的赔偿责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿甲方和/或乙方的损失。第十四条第三方介入后的其他条款14.1第三方介入后的其他事项：双方可在本合同外另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述：本附件包括工程的平面图、立面图、剖面图等，用以指导施工。附件2：技术要求详细描述：本附件详细说明了工程的质量标准、材料要求、施工工艺等。附件3：工程量清单详细描述：本附件列出了工程所需的各种材料、设备、人工等的数量和价格。附件4：施工方案详细描述：本附件详细描述了施工的具体步骤、方法和安全措施。附件5：安全生产责任书详细描述：本附件明确了乙方在施工过程中的安全生产责任。附件6：质量保证书详细描述：本附件明确了乙方对工程质量的承诺和保证。附件7：合同补充协议详细描述：本附件包含了合同中未涉及到的特殊条款或者补充条款。附件8：第三方介入协议详细描述：本附件明确了第三方介入的条件、程序、责任和义务等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误示例说明：乙方因自身原因导致工程延期交付，属于工期延误违约行为。2.工程质量不符合约定示例说明：乙方完成的工程质量不符合技术要求，属于工程质量违约行为。3.安全责任事故示例说明：乙方在施工过程中发生安全事故，未能及时报告甲方，属于安全责任事故违约行为。4.材料和设备不合格示例说明：乙方提供的材料和设备不符合技术标准，属于材料和设备不合格违约行为。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金比例进行赔偿。2.工程质量不符合约定：乙方需负责修复或者重新施工，并承担因此产生的费用。3.安全责任事故：根据事故的严重程度和责任划分，确定赔偿金额。4.材料和设备不合格：乙方