2024天津地铁四号线建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024天津地铁四号线建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误及延期第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制第六条材料和设备6.1材料和设备供应6.2质量要求第七条施工安全7.1安全标准7.2安全措施第八条环境保护8.1环保标准8.2环保措施第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序第十条违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更条件13.3合同终止条件第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：天津市地铁集团有限公司1.1.2单位地址：天津市河西区解放南路2号1.1.3联系人：张先生1.1.4联系电话：138xxxx56781.2承包方1.2.1单位名称：中国建筑工程总公司1.2.2单位地址：北京市海淀区三里河路1号1.2.3联系人：李女士1.2.4联系电话：139xxxx8765第二条工程概况2.1工程名称：天津地铁四号线建设工程2.2工程地点：天津市河西区、和平区、南开区、东丽区2.3工程规模：地铁线路全长约22公里，共设置15座车站2.4工程内容：地铁线路、车站、隧道、轨道、供电、信号等系统的建设及配套设施第三条合同价格3.1合同总价：人民币壹佰捌拾亿元整（3.2价格调整机制：合同总价在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等不可预见因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在补充协议中约定第四条合同工期4.1工期要求：地铁四号线建设工程自合同签订之日起至工程竣工交付使用之日止，工期共计三年零六个月4.2工期延误及延期：如因承包方原因导致工程延期，应按约定向发包方支付违约金；如因不可抗力等不可预见原因导致工期延误，双方可协商延长工期第五条工程质量5.1质量标准：符合国家地铁建设相关法律法规、规范和标准5.2质量控制：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量达到约定标准第八条施工安全8.1安全标准：严格遵守国家安全生产法律法规、天津市地铁建设安全生产规定及相关行业标准8.2安全措施：承包方应制定施工现场安全管理制度，配备专职安全员，对施工现场进行定期安全检查，确保施工安全第九条环境保护9.1环保标准：符合国家及天津市环境保护法律法规、天津市地铁建设环境保护规定及相关行业标准9.2环保措施：承包方应制定施工现场环境保护措施，做好施工现场的降噪、防尘、排水、垃圾处理等工作，确保施工对周边环境的影响降至最低第十条合同变更10.1变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价、工期等发生变化，双方可协商变更合同内容10.2变更程序：合同变更应书面签订补充协议，经双方盖章确认后生效第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构：合同签订地人民法院第十二条合同解除12.1解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等不可预见原因，导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同12.2解除程序：合同解除应书面协议，经双方盖章确认后生效第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工交付使用之日止13.2合同变更条件：合同生效后，如双方约定变更合同内容，应签订书面补充协议，经双方盖章确认后生效13.3合同终止条件：合同约定的工程竣工交付使用之日，本合同即告终止第十四条其他约定14.1保密条款：双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意不得向第三方披露14.2知识产权保护：双方应对在合同执行过程中产生的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果14.3不可抗力：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在合同执行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：第三方指非合同当事人，但在合同执行过程中与甲乙双方有业务往来的个人或单位。15.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监管方、材料设备供应商等。16.第三方责任16.1第三方责任限额：第三方对甲乙双方的责任限额根据第三方类型、介入程度和合同约定分别界定。16.2第三方义务：第三方应按照合同约定履行其职责，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。16.3第三方权利：第三方在合同约定范围内享有合法权益，甲乙双方应给予必要的支持和配合。17.第三方违约处理17.1第三方违约情形：第三方未按合同约定履行义务，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。17.2违约处理：甲乙双方有权根据合同约定和实际情况，要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。18.第三方权益保护18.1甲乙双方应采取必要措施，确保第三方合法权益不受损害，包括但不限于保密、知识产权保护等。18.2甲乙双方不得无故拖欠第三方款项，不得擅自变更第三方权益。19.第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲方：第三方应遵守甲方管理制度，接受甲方监督和检查。19.2第三方与乙方：第三方应按照乙方要求提供服务，确保工程顺利进行。20.第三方介入的变更和终止20.1变更：如合同执行过程中，第三方需变更服务内容、范围、期限等，甲乙双方应协商一致，签订书面补充协议。20.2终止：如第三方因故退出合同执行，甲乙双方应按照合同约定和实际情况，妥善处理后续事宜。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入引发的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构：合同签订地人民法院。22.第三方介入的其他约定22.1保密：甲乙双方及第三方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。22.2知识产权保护：甲乙双方及第三方应对在合同执行过程中产生的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。22.3不可抗力：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在合同执行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方应协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：天津地铁四号线工程设计文件附件2：施工图纸和技术规范附件3：工程量清单和报价表附件4：安全生产管理协议附件5：环境保护管理协议附件6：质量控制计划附件7：施工进度计划附件8：材料设备供应协议附件9：劳务分包协议附件10：工程保险协议附件11：合同履行监督协议附件12：知识产权保护协议附件13：保密协议附件14：不可抗力事件应对措施附件的详细要求和说明：附件1：设计文件应包括工程概述、平面布置、立面设计、结构设计、电气设计等，并须经过甲乙双方审核批准。附件2：施工图纸和技术规范应详细说明施工过程中的技术要求和质量标准。附件3：工程量清单和报价表应详细列出工程所需材料、设备、劳务等费用，并附上报价。附件4：安全生产管理协议应明确双方在安全生产方面的责任和义务。附件5：环境保护管理协议应明确双方在环境保护方面的责任和义务。附件6：质量控制计划应包括质量管理体系、质量检查、验收程序等。附件7：施工进度计划应详细列出工程各阶段的施工时间及关键节点。附件8：材料设备供应协议应明确供应商的义务、交货时间、质量要求等。附件9：劳务分包协议应明确分包商的责任、工作范围、劳务费用等。附件10：工程保险协议应明确保险范围、保险费用、理赔程序等。附件11：合同履行监督协议应明确监督机构、监督方式、监督内容等。附件12：知识产权保护协议应明确双方在知识产权方面的权利和义务。附件13：保密协议应明确保密内容、保密期限、违约责任等。附件14：不可抗力事件应对措施应明确不可抗力事件的认定标准和双方应对措施。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务2.工程质量、安全、进度等方面出现问题3.未按约定时间支付款项4.擅自变更合同内容5.侵犯对方知识产权6.泄露对方商业秘密违约责任认定标准：1.按照合同约定和实际情况，评估违约行为的严重程度。2.根据合同约定，确定违约责任的形式，如赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任的具体金额或比例，应根据违约行为的严重程度和合同约定确定。示例说明：若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金；若乙方擅自变更合同内容，甲方有权要求乙方恢复原合同内容，并支付因此产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权：指法律规定的知识产权，包括专利权、商标权、著作权等。3.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经甲乙双方确认的秘密信息。4.保密期限：指甲乙双方约定的一方或双方对某些信息保密的期限。5.违约金：指一方违反合同约