版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
农村建房预购合同范例第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下简称“买方”):
乙方(以下简称“卖方”):
鉴于买方有意在农村购买乙方拥有的房屋(以下简称“该房屋”),并经双方友好协商,达成如下协议:
一、房屋基本情况
1.1房屋坐落:__________
1.2房屋面积:__________平方米
1.3房屋结构:__________
1.4房屋用途:__________
1.5房屋权属:乙方对该房屋拥有合法使用权及处分权。
二、预购价格及支付方式
2.1预购价格:人民币__________元整(大写:__________)
2.2支付方式:
(1)买方应于本合同签订之日起__________日内,向乙方支付人民币__________元整作为预购定金;
(2)买方应于本合同签订之日起__________个月内,向乙方支付人民币__________元整作为房屋首付款;
(3)剩余房款__________元整,买方应于房屋交付之日起__________个月内一次性支付给乙方。
三、交付及验收
3.1乙方应于本合同约定的交付期限内,将房屋交付给买方。
3.2买方应在房屋交付之日起__________日内对房屋进行验收,如有质量问题,买方有权要求乙方在__________日内进行修复。
四、违约责任
4.1乙方未按约定时间交付房屋的,每逾期一日,应向买方支付相当于房屋总价款__________%的违约金。
4.2买方未按约定支付房款的,每逾期一日,应向乙方支付相当于逾期付款金额__________%的违约金。
4.3因不可抗力导致房屋无法交付的,双方互不承担违约责任。
五、争议解决
5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定
6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
附件:
1.房屋所有权证复印件
2.房屋测绘报告复印件
3.付款凭证复印件
4.其他相关证明材料
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签订日期:__________年__________月__________日
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(以下简称“买方”):
乙方(以下简称“卖方”):
丙方(以下简称“担保方”):
鉴于买方有意在农村购买乙方拥有的房屋(以下简称“该房屋”),为保障甲方的权益,甲乙双方经友好协商,并引入丙方作为担保方,达成如下协议:
一、房屋基本情况
1.1房屋坐落:__________
1.2房屋面积:__________平方米
1.3房屋结构:__________
1.4房屋用途:__________
1.5房屋权属:乙方对该房屋拥有合法使用权及处分权。
二、预购价格及支付方式
2.1预购价格:人民币__________元整(大写:__________)
2.2支付方式:
(1)买方应于本合同签订之日起__________日内,向乙方支付人民币__________元整作为预购定金;
(2)买方应于本合同签订之日起__________个月内,向乙方支付人民币__________元整作为房屋首付款;
(3)剩余房款__________元整,买方应于房屋交付之日起__________个月内一次性支付给乙方。
三、担保方责任
3.1担保方应在本合同签订之日起__________日内,向乙方支付人民币__________元整作为房屋担保金。
3.2若乙方未按约定时间交付房屋,担保方应立即代为履行交付义务,并向买方支付相当于房屋总价款__________%的违约金。
3.3若买方未按约定支付房款,担保方有权代为支付,并从买方处追偿相应款项。
四、交付及验收
4.1乙方应于本合同约定的交付期限内,将房屋交付给买方。
4.2买方应在房屋交付之日起__________日内对房屋进行验收,如有质量问题,买方有权要求乙方在__________日内进行修复。
五、甲方的权益保障
5.1乙方未按约定时间交付房屋的,每逾期一日,乙方应向买方支付相当于房屋总价款__________%的违约金。
5.2若乙方未按约定修复房屋质量问题,担保方应代为履行修复义务,并向乙方支付相当于房屋总价款__________%的违约金。
5.3若卖方提供的房屋信息与实际不符,买方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的全部款项及利息。
六、乙方的违约及限制条款
6.1乙方未按约定时间交付房屋的,每逾期一日,乙方应向买方支付相当于房屋总价款__________%的违约金。
6.2乙方未按约定修复房屋质量问题的,每逾期一日,乙方应向买方支付相当于房屋总价款__________%的违约金。
6.3乙方在未得到买方书面同意的情况下,不得擅自转让、抵押或以其他方式处分该房屋。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
8.2本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。
第三方介入的意义和目的在于保障甲方的权益,通过引入担保方,确保乙方履行合同义务,降低甲方在交易过程中的风险。甲方为主导的目的和意义在于确保甲方在交易中处于有利地位,享有更多的权益保障,同时限制乙方的违约行为,维护甲方的合法权益。通过本合同的签订,甲乙丙三方共同保障了交易的安全和顺利进行。
第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导
甲方(以下简称“开发商”):
乙方(以下简称“购房者”):
丙方(以下简称“融资方”):
鉴于购房者乙方有意向甲方开发商购买房产(以下简称“房产”),为满足购房者的资金需求,并保障开发商的权益,甲乙双方经友好协商,并引入丙方作为融资方,达成如下协议:
一、房产基本情况
1.1房产位置:__________
1.2房产面积:__________平方米
1.3房产类型:__________
1.4房产用途:__________
1.5房产权属:甲方对该房产拥有合法使用权及处分权。
二、购房款项及支付方式
2.1购房款总额:人民币__________元整(大写:__________)
2.2支付方式:
(1)购房者乙方应于本合同签订之日起__________日内,向甲方支付人民币__________元整作为购房定金;
(2)购房者乙方应于本合同签订之日起__________个月内,向甲方支付人民币__________元整作为首付款;
(3)剩余房款__________元整,购房者乙方应于房产交付之日起__________个月内分期支付给甲方。
三、融资方责任
3.1融资方应在本合同签订之日起__________日内,向购房者乙方提供人民币__________元整的融资款项,用于支付购房款项。
3.2融资方应确保购房者乙方在规定期限内偿还融资款项,并承担相应的融资利息。
3.3若购房者乙方未按约定偿还融资款项,融资方有权采取法律手段追讨欠款。
四、开发商权益保障
4.1开发商有权要求购房者乙方在签订本合同后,不得擅自变更房产用途或处置房产。
4.2开发商有权在购房者乙方未按约定支付购房款项的情况下,暂停房产交付或解除合同。
4.3开发商有权要求购房者乙方在房产交付前,提供融资方出具的还款能力证明。
五、乙方的权利条款
5.1购房者乙方有权在房产交付前,对房产进行实地查看,并对房产的质量、面积等进行验收。
5.2购房者乙方有权要求开发商在房产交付前,提供房产相关证件和资料。
5.3购房者乙方有权在融资方提供的融资款项到位后,要求开发商按照合同约定交付房产。
六、甲方的违约及限制条款
6.1开发商未按约定时间交付房产的,每逾期一日,应向购房者乙方支付相当于房产总价款__________%的违约金。
6.2开发商未按约定提供房产相关证件和资料的,应承担相应的法律责任。
6.3开发商在购房者乙方未按约定支付购房款项的情况下,擅自解除合同的,应向购房者乙方支付相当于房产总价款__________%的违约金。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向房产所在地的人民法院提起诉讼。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 狼获奖课件教学课件
- 统计分析软件模拟试题三及答案
- 飞向太空的航程说课稿
- 队列口令说课稿
- 适合小班课件教学课件
- 怎样评价课件教学课件
- 南京工业大学浦江学院《公益营销》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 南京工业大学浦江学院《筹资原理和技巧》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 秸秆打捆协议书(2篇)
- 南京工业大学《应用统计学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 竖井井架安装安全技术措施
- 无缝线路铺设与养护维修方法
- 高分子物理教案(Word)
- 豆绿色时尚风送货单excel模板
- 新苏教版五年级上册科学全册教学课件(2022年春整理)
- 小学体育水平一《走与游戏》教学设计
- 秋日私语(完整精确版)克莱德曼(原版)钢琴双手简谱 钢琴谱
- 盐酸安全知识培训
- 万盛关于成立医疗设备公司组建方案(参考模板)
- 科技特派员工作调研报告
- 中波广播发送系统概述
评论
0/150
提交评论