led路灯施工合同模板

led路灯施工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需在________________________地点安装LED路灯，乙方具备相关施工资质，双方经友好协商，就LED路灯施工事宜达成如下协议：

一、施工范围

1.1乙方负责在甲方指定的________________________地点安装LED路灯，包括但不限于以下内容：

（1）LED路灯的采购、运输、安装；

（2）路灯杆、基础及接地装置的施工；

（3）配电箱、电缆的安装及调试；

（4）施工期间的安全、文明施工等。

二、施工期限

2.1本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________个月。

三、工程质量

3.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合以下要求：

（1）LED路灯的规格、型号、技术参数应符合甲方要求；

（2）路灯杆、基础及接地装置的施工质量应符合国家标准；

（3）配电箱、电缆的安装及调试质量应符合国家标准。

四、工程款支付

4.1乙方在施工过程中，按以下比例收取工程款：

（1）开工前支付合同总价的__________%；

（2）工程进度达到__________时，支付合同总价的__________%；

（3）工程进度达到__________时，支付合同总价的__________%；

（4）工程竣工验收合格后，支付合同总价的__________%；

（5）工程保修期满后，支付合同总价的__________%。

五、工程验收

5.1乙方应在工程竣工后__________日内向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后__________日内组织验收。

5.2工程验收合格后，甲方应在__________日内支付乙方剩余工程款。

六、保修期限

6.1本合同项下的LED路灯、路灯杆、基础及接地装置等工程，乙方提供__________年的免费保修服务。

七、违约责任

7.1若乙方未能按照约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的__________%作为违约金。

7.2若甲方未能按照约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付已支付工程款的__________%作为违约金。

7.3若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.LED路灯采购清单；

2.路灯杆、基础及接地装置设计图纸；

3.配电箱、电缆施工图纸；

4.工程进度表；

5.工程验收报告。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

第三方主体（以下简称“丙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需在________________________地点安装LED路灯，乙方具备相关施工资质，丙方作为第三方主体，承担项目监督及协调职责，双方经友好协商，就LED路灯施工事宜达成如下协议：

一、施工范围

1.1乙方负责在甲方指定的________________________地点安装LED路灯，包括但不限于以下内容：

（1）LED路灯的采购、运输、安装；

（2）路灯杆、基础及接地装置的施工；

（3）配电箱、电缆的安装及调试；

（4）施工期间的安全、文明施工等。

二、第三方主体责任

2.1丙方负责对乙方施工过程进行全程监督，确保施工质量、进度及安全符合合同约定。

2.2丙方负责协调甲方与乙方之间的沟通，确保项目顺利进行。

三、甲方权益保障

3.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。

3.2甲方有权要求丙方对乙方施工过程进行定期检查，确保施工质量符合要求。

3.3甲方有权要求丙方协调解决施工过程中出现的争议，保障甲方权益。

四、工程款支付

4.1乙方在施工过程中，按以下比例收取工程款：

（1）开工前支付合同总价的__________%；

（2）工程进度达到__________时，支付合同总价的__________%；

（3）工程进度达到__________时，支付合同总价的__________%；

（4）工程竣工验收合格后，支付合同总价的__________%；

（5）工程保修期满后，支付合同总价的__________%。

五、工程验收

5.1乙方应在工程竣工后__________日内向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后__________日内组织验收。

5.2工程验收合格后，甲方应在__________日内支付乙方剩余工程款。

六、保修期限

6.1本合同项下的LED路灯、路灯杆、基础及接地装置等工程，乙方提供__________年的免费保修服务。

七、违约责任

7.1若乙方未能按照约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的__________%作为违约金。

7.2若甲方未能按照约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付已支付工程款的__________%作为违约金。

7.3若乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。

7.4若丙方未能履行监督职责，导致施工过程中出现质量问题，应承担相应责任。

八、限制条款

8.1乙方不得在施工过程中出现任何安全事故，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

8.2乙方不得擅自更改施工方案，如需更改，应经甲方同意。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

第三方主体介入的意义和目的在于加强项目监管，确保施工质量，保障甲方权益。甲方为主导的目的和意义在于：

1.甲方作为项目发起方，有权对项目进度、质量及安全进行监督，确保项目顺利实施。

2.甲方通过引入第三方主体，提高项目监管水平，降低风险。

3.甲方在合同中明确自身权益，保障自身利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

第三方主体（以下简称“丙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方计划在________________________地区进行光伏发电系统建设，乙方作为光伏发电系统的主要供应商和施工单位，丙方作为第三方监理单位，负责对项目进行全程监理，双方经友好协商，就光伏发电系统建设事宜达成如下协议：

一、项目范围

1.1乙方负责光伏发电系统的设计、设备采购、安装、调试及售后服务，具体内容包括：

（1）光伏组件、逆变器、支架等设备的采购；

（2）光伏发电系统的安装及调试；

（3）光伏发电站的安全运行及维护；

（4）光伏发电系统的性能监测。

二、第三方监理责任

2.1丙方负责对光伏发电系统建设项目的全过程进行监理，包括设计、施工、调试等阶段，确保项目符合相关法律法规和行业标准。

2.2丙方有权对乙方提供的材料、设备进行检验，并对施工质量、进度、安全等进行监督。

三、乙方权益保障

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、进度支付工程款。

3.2乙方有权要求丙方对施工过程中的问题进行及时处理，确保项目顺利进行。

3.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、水电等。

四、工程款支付

4.1乙方在施工过程中，按以下比例收取工程款：

（1）开工前支付合同总价的__________%；

（2）工程进度达到__________时，支付合同总价的__________%；

（3）工程进度达到__________时，支付合同总价的__________%；

（4）工程竣工验收合格后，支付合同总价的__________%；

（5）工程保修期满后，支付合同总价的__________%。

五、工程验收

5.1乙方应在工程竣工后__________日内向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后__________日内组织验收。

5.2工程验收合格后，甲方应在__________日内支付乙方剩余工程款。

六、保修期限

6.1本合同项下的光伏发电系统，乙方提供__________年的免费保修服务。

七、违约责任

7.1若甲方未能按照约定时间支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付已支付工程款的__________%作为违约金。

7.2若丙方未能履行监理职责，导致项目延误或出现质量问题，应承担相应责任。

八、限制条款

8.1甲方不得要求乙方在未取得相关资质的情况下进行施工。

8.2甲方不得要求乙方使用不符合国家标准的材料或设备。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。