2024年城市绿化工程分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市绿化工程分包协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：发包方定义1.2：分包方定义1.3：工程定义第二条：工程分包范围及内容2.1：分包工程范围2.2：分包工程内容2.3：分包工程量第三条：工程质量标准3.1：工程质量要求3.2：质量验收标准3.3：质量保障措施第四条：工程进度及工期4.1：工程计划进度4.2：工期延误责任4.3：提前完成奖励第五条：工程费用及支付5.1：工程总价5.2：付款方式及进度5.3：工程变更费用5.4：付款凭证第六条：工程变更及解除合同6.1：工程变更程序6.2：工程变更费用承担6.3：合同解除条件6.4：解除合同后的责任处理第七条：违约责任7.1：发包方违约责任7.2：分包方违约责任7.3：违约赔偿金额第八条：争议解决8.1：争议解决方式8.2：诉讼管辖法院8.3：仲裁机构第九条：保密条款9.1：保密信息范围9.2：保密期限9.3：违约保密条款的处理第十条：不可抗力10.1：不可抗力事件10.2：不可抗力导致的后果10.3：不可抗力后的责任处理第十一条：合同的生效、变更和终止11.1：合同生效条件11.2：合同变更程序11.3：合同终止条件第十二条：其他条款12.1：税费承担12.2：合同文本12.3：附件第十三条：合同签署日期及地点13.1：签署日期13.2：签署地点第十四条：合同正本及副本14.1：合同正本份数14.2：合同副本份数14.3：合同副本的使用及保管第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：发包方定义1.2：分包方定义1.3：工程定义第二条：工程分包范围及内容2.1：分包工程范围乙方负责分包的工程范围包括但不限于：绿化带铺设、树木种植、景观小品安装、绿化照明等。2.2：分包工程内容乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的全部施工内容，并保证工程质量符合合同约定的标准。2.3：分包工程量具体分包工程量详见附件一《分包工程量清单》。第三条：工程质量标准3.1：工程质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证分包工程的质量。3.2：质量验收标准工程质量验收标准详见附件二《质量验收标准》。3.3：质量保障措施乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量过程控制，确保分包工程质量。第四条：工程进度及工期4.1：工程计划进度工程计划进度详见附件三《工程进度计划》。4.2：工期延误责任乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金。4.3：提前完成奖励乙方如提前完成工程，甲方将按照合同约定给予乙方奖励。第五条：工程费用及支付5.1：工程总价工程总价人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件四《工程报价单》。5.2：付款方式及进度甲方按照工程进度，分期向乙方支付工程款项。具体付款方式及进度详见附件五《付款计划》。5.3：工程变更费用工程变更导致的费用增减，双方应按照合同约定进行协商。5.4：付款凭证乙方提供等额的正规发票作为付款凭证。第六条：工程变更及解除合同6.1：工程变更程序工程变更需经甲方同意，双方协商一致后签订变更协议。6.2：工程变更费用工程变更导致的费用增减，双方应按照合同约定进行协商。6.3：合同解除条件双方同意解除合同的条件如下：（1）甲方明确表示解除合同；（2）乙方严重违约，导致合同无法履行；（3）不可抗力事件导致合同无法履行。6.4：解除合同后的责任处理合同解除后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应的违约责任。第八条：争议解决8.1：争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。8.2：诉讼管辖法院如选择诉讼解决，甲方所在地人民法院具有管辖权。8.3：仲裁机构如选择仲裁解决，双方同意向【】仲裁委员会申请仲裁。第九条：保密条款9.1：保密信息范围保密信息范围包括：合同内容、工程设计资料、技术秘密、商业秘密等。9.2：保密期限保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起【】年。9.3：违约保密条款的处理违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条：不可抗力10.1：不可抗力事件不可抗力事件包括：自然灾害、社会事件、政府行为等。10.2：不可抗力导致的后果如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应立即协商解决办法。10.3：不可抗力后的责任处理不可抗力事件结束后，双方应按照合同约定继续履行合同。第十一条：合同的生效、变更和终止11.1：合同生效条件合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2：合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3：合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程完工，并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）不可抗力事件导致合同无法履行。第十二条：其他条款12.1：税费承担合同涉及的税费由【】承担。12.2：合同文本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。12.3：附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三条：合同签署日期及地点13.1：签署日期本合同于【】年【】月【】日签署。13.2：签署地点本合同于【】（地点）签署。第十四条：合同正本及副本14.1：合同正本份数本合同正本一式【】份，甲乙双方各执【】份。14.2：合同副本份数本合同副本【】份，用于【】（用途）。14.3：合同副本的使用及保管合同副本由【】负责保管，不得泄露给第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及范围1.1：第三方定义第三方是指除甲乙方之外，参与本合同项下工程的其他各方，包括但不限于中介方、设计方、施工方、材料供应商等。1.2：第三方范围第三方范围包括所有参与工程的非甲乙方人员及单位。第二条：第三方介入程序2.1：第三方介入请求当甲乙方需第三方介入时，应向对方提出书面介入请求，并说明介入理由及方式。2.2：第三方介入同意甲乙方应在收到对方介入请求后【】日内给予书面答复，同意或不同意第三方介入。2.3：第三方介入协议当甲乙方同意第三方介入时，三方应签订书面介入协议，明确各方的权利义务。第三条：第三方责任及限额3.1：第三方责任第三方应按照介入协议的约定，承担相应的责任。3.2：第三方责任限额第三方对甲乙方的责任限额为【】元整（大写：【】元整）。3.3：第三方责任限制第三方对甲乙方的责任限制包括但不限于：（1）第三方造成的工程质量问题，由第三方承担修复费用及赔偿损失；（2）第三方造成的工程进度延误，由第三方承担违约金责任；（3）第三方泄露甲乙方的保密信息，由第三方承担违约责任及赔偿损失。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1：第三方与甲乙方的权利义务第三方与甲乙方的权利义务按照介入协议的约定执行。4.2：第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系界定如下：（1）第三方不是甲乙方的代理人，不代表甲乙方行使权利义务；（2）甲乙方不是第三方的代理人，不承担第三方的行为后果。第五条：第三方介入的终止5.1：第三方介入终止条件第三方介入终止条件如下：（1）第三方完成介入事项；（2）甲乙方书面同意终止第三方介入；（3）合同解除或终止。5.2：第三方介入终止程序第三方介入终止程序如下：（1）第三方与甲乙方协商一致；（2）签订书面终止协议；（3）终止协议生效。第六条：第三方介入后的争议解决6.1：争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。6.2：诉讼管辖法院如选择诉讼解决，甲方所在地人民法院具有管辖权。6.3：仲裁机构如选择仲裁解决，双方同意向【】仲裁委员会申请仲裁。第七条：第三方介入后的其他条款7.1：税费承担第三方介入涉及的税费由【】承担。7.2：合同文本第三方介入协议一式【】份，甲乙双方及第三方各执【】份，具有同等法律效力。7.3：附件附件为第三方介入协议的组成部分，与合同具有同等法律效力。第八条：第三方签署日期及地点8.1：签署日期第三方介入协议于【】年【】月【】日签署。8.2：签署地点第三方介入协议于【】（地点）签署。第九条：第三方正本及副本9.1：第三方正本份数第三方介入协议正本一式【】份，甲乙双方及第三方各执【】份。9.2：第三方副本份数第三方介入协议副本【】份，用于【】（用途）。9.3：第三方副本的使用及保管第三方介入协议副本由【】负责保管，不得泄露给第三方。第十条：合同的生效、变更和终止10.1：合同生效条件第三方介入协议自三方签字或盖章之日起生效。10.2：合同变更程序第三方介入协议变更需经三方协商一致，并签订书面变更协议。10.3：合同终止条件第三方介入协议终止条件如下：（1）第三方完成介入事项；（2）甲乙方书面同意终止第三方介入；（3）合同解除或终止。第十一条：其他条款11.1：保密信息范围保密信息范围包括：合同内容、工程设计资料、技术秘密、商业秘密等。11.2：保密期限保密期限自第三方介入协议签订之日起至合同解除或终止之日起【】第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《分包工程量清单》详细列出分包工程的所有工程量，包括工程名称、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：《质量验收标准》详细列出工程质量验收的各项标准，包括材料标准、施工工艺标准、验收程序等。附件三：《工程进度计划》详细列出工程的计划进度，包括各阶段的开始时间、结束时间、工程内容等。附件四：《工程报价单》详细列出工程的总价及各项费用的明细，包括工程直接费、间接费、利润等。附件五：《付款计划》详细列出付款的方式、时间及金额。附件六：《第三方介入协议》详细列出第三方介入的范围、责任、限额及争议解决方式等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方使用不合格材料或施工工艺。4.乙方泄露甲方保密信息。5.第三方未按约定履行介入职责。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程质量不符合约定的，乙方应负责修复并承担修复费用。2.违约行为导致工程进度延误的，乙方应支付违约金。3.违约行为导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，视为乙方违约。甲方有权根据合同约定要求乙方支付违约金，并有权要求乙方按照实际损失赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保密信息：指合同内容、工程设计资料、技术秘密、商业秘密等。3.分包工