2024年合作共建：木工工程分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年合作共建：木工工程分包协议本合同目录一览1.合作共建概述1.1合作共建的木工工程项目1.2合作双方的角色和职责2.工程分包范围2.1分包工程的详细描述2.2分包工程的地点和时间3.工程质量标准3.1工程质量要求的详细描述3.2质量控制和验收程序4.分包价的确定4.1分包价格的计算方式4.2分包价格的调整机制5.付款方式及时间5.1付款的百分比和时间点5.2付款的条件和手续6.工期延误6.1工期延误的责任和后果6.2工期延误的赔偿措施7.违约责任7.1违约行为的定义和描述7.2违约责任的承担方式8.争议解决8.1争议解决的途径和方法8.2争议解决的时间限制9.合同的变更和解除9.1合同变更的条件和程序9.2合同解除的条件和后果10.保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密信息的保护措施和期限11.合同的生效和终止11.1合同生效的条件和时间11.2合同终止的条件和后果12.合同的适用法律和争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的地点和法院13.其他条款13.1双方约定的其他权利和义务13.2其他条款的补充和修改14.双方签字盖章14.1双方代表的授权和资格14.2签字盖章的时间和地点第一部分：合同如下：第一条：合作共建概述1.1合作共建的木工工程项目双方决定合作共建位于地区的木工工程项目，工程项目包括但不限于木工加工、木结构制作、木制品安装等。1.2合作双方的角色和职责甲方为项目业主，负责项目的投资和总体协调，监督工程质量和进度，对分包工程进行验收。乙方为分包商，负责按照甲方的要求完成分包工程，并保证工程质量。第二条：工程分包范围2.1分包工程的详细描述乙方分包的范围包括木工加工、木结构制作、木制品安装等，具体工作内容以甲方提供的工程量和单价分析表为准。2.2分包工程的地点和时间分包工程位于地区，具体位置以甲方提供的图纸和说明为准。工程计划开始日期为2024年X月X日，计划完成日期为2024年X月X日。第三条：工程质量标准3.1工程质量要求的详细描述乙方应按照国家标准和行业规范完成分包工程，确保工程质量满足甲方的要求。工程质量应符合《木结构工程施工质量验收规范》（GB502062018）等相关标准。3.2质量控制和验收程序乙方应建立质量管理体系，对分包工程进行自检、互检和专检，确保工程质量。工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方将在收到申请后的14天内组织验收。验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改合格。第四条：分包价的确定4.1分包价格的计算方式分包价格根据乙方提交的工程量报价和甲方审定的工程量进行计算。双方应在合同签订后14天内完成工程量的审核和确认。4.2分包价格的调整机制分包价格在合同签订后不再调整。如因工程量增减、设计变更等原因导致分包价格变动，双方应协商确定调整后的价格。第五条：付款方式及时间5.1付款的百分比和时间点甲方在验收合格后支付分包价的80%作为进度款，剩余的20%作为质量保证金，待质保期满后支付。5.2付款的条件和手续乙方在收到进度款申请后，应向甲方提交完整的工程资料和付款手续，甲方在审核无误后支付进度款。第六条：工期延误6.1工期延误的责任和后果乙方如非因不可抗力原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为分包价款的0.5%乘以延误天数。6.2工期延误的赔偿措施如乙方严重违约导致工期延误，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为分包价款的10%。第八条：违约责任7.1违约行为的定义和描述违约行为包括但不限于未能按照约定的时间、质量、工程量完成分包工程，或违反合同约定的其他义务。7.2违约责任的承担方式乙方如发生违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失、支付甲方因工期延误产生的额外费用等。第九条：争议解决8.1争议解决的途径和方法双方通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起30天内解决，若未能解决，则按第8.1条的约定处理。第十条：合同的变更和解除9.1合同变更的条件和程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。9.2合同解除的条件和后果合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议签订后，乙方应按照甲方的要求妥善处理与分包工程相关的剩余工作，并支付因解除合同产生的相关费用。第十一条：保密条款10.1保密信息的定义和范围保密信息是指合同签订过程中以及合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。10.2保密信息的保护措施和期限乙方应对甲方的保密信息予以保密，不得泄露给任何第三方。保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第十二条：合同的生效和终止11.1合同生效的条件和时间合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止的条件和后果合同终止的条件和后果按照合同约定或者法律规定执行。合同终止后，乙方应按照甲方的要求处理与分包工程相关的剩余工作，并支付合同约定的质量保证金。第十三条：合同的适用法律和争议解决12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的地点和法院争议解决的地点为合同签订地，双方同意提交争议给合同签订地人民法院解决。第十四条：双方签字盖章13.1双方代表的授权和资格双方代表在此合同上签字盖章，代表各自公司的授权和资格，具有法律效力。13.2签字盖章的时间和地点本合同于2024年X月X日在地区签订，并由双方代表签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外，其他未被合同直接约定的主体，包括但不限于中介方、评估机构、监理单位等，根据合同约定或法律规定，参与到分包工程的部分或全部环节中。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程质量评估、进度监督、安全检查、材料检测等，具体根据合同约定或法律规定执行。第二条：第三方的责任和权益2.1第三方应承担的责任第三方应按照合同约定或法律规定，客观、公正地履行介入职责，保护甲乙双方的合法权益，确保分包工程的顺利进行。2.2第三方应享有的权益第三方有权根据合同约定或法律规定，获得相应的报酬和服务保障。第三条：第三方介入的程序和条件3.1第三方介入的程序甲乙双方应在合同中明确第三方介入的程序，包括第三方选择的条件、选定方式、介入时间等。3.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于具备相应的资质、专业能力、良好信誉等，具体根据合同约定或法律规定执行。第四条：第三方介入的费用和支付方式4.1第三方介入的费用第三方介入的费用根据合同约定或法律规定计算，包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、材料费等。4.2第三方介入的支付方式甲乙双方应在合同中明确第三方介入费用的支付方式，包括支付时间、支付比例、支付条件等。第五条：第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定或法律规定确定，包括但不限于第三方在分包工程中的过失行为导致的损失赔偿限额、第三方因违约行为导致的损失赔偿限额等。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额可根据合同履行情况、市场行情等因素进行调整，具体根据合同约定或法律规定执行。第六条：第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系仅为合同履行过程中的协作关系，第三方不构成甲乙方的雇佣、代理、合作伙伴等法律关系。6.2第三方与甲乙方的权益划分第三方在分包工程中的权益归第三方所有，甲乙双方不得干预。第三方在分包工程中的责任由第三方承担，甲乙双方不承担连带责任。第七条：第三方介入的终止和解除7.1第三方介入的终止第三方介入的终止条件根据合同约定或法律规定执行，包括但不限于分包工程提前完成、分包工程延期、合同解除等。7.2第三方介入的解除第三方介入的解除条件根据合同约定或法律规定执行，包括但不限于第三方严重违约、第三方丧失资质、合同解除等。第八条：第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决途径第三方介入的争议可通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入的争议解决时间限制第三方介入的争议应在发生后30天内解决，若未能解决，则按第8.1条的约定处理。第九条：其他相关修正信息9.1第三方介入的其他修正信息包括但不限于第三方介入的具体工作内容、第三方介入的违约责任、第三方介入的权益保障等，具体根据合同约定或法律规定执行。9.2第三方介入的补充和修改合同履行过程中，甲乙双方可根据实际情况对第三方介入的条款进行补充和修改，补充和修改的条款具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量报价单详细列出乙方分包的工程量及其价格，包括材料费、人工费、机械使用费等。附件2：工程设计图纸包括分包工程的详细设计图纸，标明工程的具体要求和标准。附件3：工程量审核报告甲方对乙方提交的工程量报价单进行审核后形成的报告。附件4：工程进度计划详细列出分包工程的计划开始日期、计划完成日期以及各阶段的工作内容。附件5：质量保证金支付凭证证明甲方按照合同约定支付乙方质量保证金的凭证。附件6：违约金支付凭证证明甲方按照合同约定向乙方支付违约金的凭证。附件7：第三方介入协议明确第三方介入的条件、程序、费用、支付方式等。附件8：第三方资质证明证明第三方具备相应资质和能力的文件。附件9：合同变更协议双方就合同变更达成的书面协议。附件10：合同解除协议双方就合同解除达成的书面协议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定的时间、质量、工程量完成分包工程。2.乙方违反合同约定的其他义务，如安全规定、材料质量要求等。3.甲方未能按照约定时间支付进度款或质量保证金。4.甲方无正当理由提前解除合同或延迟履行合同。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程质量不符合约定的，乙方应承担返工、修复等责任，并支付违约金。2.违约行为导致工程进度延误的，乙方应支付违约金，每延误一天赔偿合同价款的0.5%。3.甲方未能支付进度款或质量保证金的，应支付违约金，并承担延迟履行合同的责任。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成分包工程，导致工程进度延误，乙方应支付违约金，具体金额根据合同价款的0.5%乘以延误天数计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包工程：指乙方