2024年园林绿化项目分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林绿化项目分包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义2.合同范围与工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量与工程量3.合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式与时间4.工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误5.质量标准与要求5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议与处理6.合同的履行与验收6.1合同履行6.2工程验收6.3验收不合格的处理7.保密与知识产权7.1保密义务7.2知识产权保护8.违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额与方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖10.合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止10.3合同终止后的义务11.合同的生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除12.合同的适用法律与解释12.1适用法律12.2合同解释13.其他条款13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同修改与补充14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义（1）甲方：指承担园林绿化项目总包的单位。（2）乙方：指承担分包工程的单位。（3）分包工程：指甲方将园林绿化项目的一部分工程分包给乙方进行施工的工程。第二条合同范围与工作内容2.1工作范围乙方承担的分包工程范围包括但不限于：_______（具体工程内容）。2.2工作内容乙方应当按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等各项工作。2.3工作量与工程量乙方应当按照甲方的要求，完成分包工程的工作量与工程量。具体工作量与工程量详见附件。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同分包工程的合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。3.2价格调整（1）合同价格不因任何原因进行调整。（2）如因工程变更导致工程量增减，双方应当根据实际情况进行价格调整。具体调整方式详见附件。3.3支付方式与时间（1）甲方应当按照本合同约定的付款节点，向乙方支付合同款项。（2）支付方式为_______（银行转账、现金支付等）。第四条工期与进度4.1工期要求乙方应当在本合同约定的工期内完成分包工程的施工。具体工期要求详见附件。4.2进度计划乙方应当按照甲方的要求，制定分包工程的进度计划，并上报甲方备案。4.3工期延误（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。（2）如非乙方原因导致工期延误，双方应当协商解决。第五条质量标准与要求5.1质量标准乙方应当按照甲方的要求，保证分包工程的质量标准。具体质量标准详见附件。5.2质量控制乙方应当建立健全质量控制体系，确保分包工程的质量。5.3质量异议与处理（1）甲方对分包工程的质量有异议的，应当在验收时提出。（2）乙方对甲方提出的质量异议，应当及时整改，直至符合合同约定的质量标准。第六条合同的履行与验收6.1合同履行乙方应当按照本合同的约定，履行合同义务。6.2工程验收（1）甲方应当组织对分包工程进行验收。（2）乙方应当协助甲方进行工程验收。6.3验收不合格的处理如分包工程验收不合格，乙方应当按照甲方的要求进行整改，直至符合合同约定的质量标准。第八条保密与知识产权8.1保密义务（1）乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。（2）保密期限自本合同签订之日起至分包工程验收合格之日起计算，期限为_______年。8.2知识产权保护（1）分包工程所涉及的技术成果、发明创造、专利等知识产权归甲方所有。（2）乙方不得在任何宣传材料、广告及其他场合声称或暗示乙方拥有分包工程的知识产权。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为（1）乙方未按照合同约定完成分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。（2）甲方未按照合同约定支付合同款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。9.2违约责任（1）乙方未按照合同约定完成分包工程的，乙方应当向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。（2）甲方未按照合同约定支付合同款项的，甲方应当向乙方支付合同总价款的_______%作为违约金。9.3赔偿金额与方式（1）违约金计算方式为：合同总价款×违约金比例。（2）乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖本合同纠纷的诉讼管辖地为_______（具体地点）。第十一条合同的变更与终止11.1合同变更（1）合同的变更须经双方协商一致，并书面确认。（2）合同变更不得影响分包工程的质量和安全。11.2合同终止（1）合同终止的条件详见附件。（2）合同终止后，乙方应当按照甲方的要求，完成工程交接和善后工作。第十二条合同的生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同解除（1）合同解除的条件详见附件。（2）合同解除后，乙方应当按照甲方的要求，完成工程交接和善后工作。第十三条合同的适用法律与解释13.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。第十四条其他条款14.1不可抗力（1）因不可抗力导致分包工程无法正常进行的，双方均不承担违约责任。（2）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取措施减少损失。14.2合同附件本合同附件包括：分包工程详细说明、工程量清单、付款计划、质量标准等。14.3合同修改与补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入本合同所述第三方介入，包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商等，凡与本合同甲乙方无直接合同关系的个人或单位均视为第三方。15.2第三方责任第三方介入后，其应严格遵守本合同的各项条款，并承担相应的权利与义务。第十六条第三方介入的协调与管理16.1甲乙双方的义务甲乙双方有义务对第三方介入进行协调与管理，确保分包工程的顺利进行。16.2第三方介入的沟通第十七条第三方介入的额外条款与说明17.1额外条款（1）第三方介入的分包工程部分，其质量标准、工程量等均应符合本合同的要求。（2）第三方介入的费用，包括但不限于第三方报酬、材料费用等，均应由甲乙双方协商解决。17.2第三方责任划分（1）第三方因自身原因导致分包工程质量问题、工期延误等，由第三方自行承担责任。（2）第三方因违反本合同导致甲乙双方损失的，由第三方承担相应的赔偿责任。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方介入的具体内容、工程量、合同金额等因素确定，具体限额由甲乙双方协商确定。18.2第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付方式、支付时间等，由甲乙双方协商确定。第十九条第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过甲乙双方协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2诉讼管辖第三方介入产生的诉讼，其管辖地为本合同签订地人民法院。第二十条第三方介入的适用法律与解释20.1适用法律第三方介入的相关法律问题，适用中华人民共和国法律。20.2合同解释第三方介入的相关解释权归甲乙双方所有。第二十一条第三方介入的其他条款21.1不可抗力第三方因不可抗力导致分包工程无法正常进行的，按照本合同关于不可抗力的相关规定处理。21.2附件本合同第三方介入的相关规定，可附在附件中进行详细说明。21.3修改与补充本合同第三方介入的相关内容，如有未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细说明详细描述分包工程的内容、工程量、质量标准等。附件二：工程量清单列举分包工程的所有工程量，包括工程数量、工程单价等。附件三：付款计划详细说明合同价款的支付方式、支付时间、付款节点等。附件四：质量标准详细描述分包工程的质量标准和要求。附件五：工期计划详细说明分包工程的工期计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件六：设计文件包括分包工程的设计图纸、设计说明等。附件七：施工方案详细说明分包工程的施工方案，包括施工工艺、施工步骤等。附件八：验收标准和方法详细描述分包工程验收的标准和方法。附件九：保密协议详细说明甲乙双方在合同履行过程中的保密义务和保密内容。附件十：知识产权协议详细说明甲乙双方在合同履行过程中的知识产权保护义务。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成分包工程的。2.甲方未按照合同约定支付合同款项的。3.乙方未按照合同约定保证分包工程的质量的。4.甲方未按照合同约定提供设计文件、施工材料等。5.乙方未按照合同约定进行工程验收的。违约责任认定标准：1.违约金计算方式为：合同总价款×违约金比例。2.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当承担相应的赔偿责任。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成分包工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。如果甲方未按照合同约定支付合同款项，甲方应当向乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指承担园林绿化项目总包的单位。2.乙方：指承担分包工程的单位。3.分包工程：指甲方将园林绿化项目的一部分工程分包给乙方进行施工的工程。4.合同总价款：指合同约定的分包工程的总价。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约补偿。6.保密义务：指乙方对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄