2024年工程分包合同（含工程量清单）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程分包合同（含工程量清单）本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程量清单2.分包商责任2.1分包商的义务2.2分包商的资质要求2.3分包商的管理和协调2.4分包商的施工期限3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4发票和税务4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量问题的处理5.工程变更5.1变更程序5.2变更费用5.3变更对工期的影响6.工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处理7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任的处理8.保险8.1分包商的保险责任8.2保险购买和有效期限8.3保险索赔程序9.安全与环保9.1安全要求9.2环保要求9.3安全事故的处理10.争端的解决10.1争端解决方式10.2仲裁程序10.3诉讼管辖11.合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止后的处理12.一般条款12.1合同的生效和解除12.2信息的保密12.3法律适用和解释13.附件13.1工程量清单13.2分包商资质证明13.3其他相关文件14.签署页14.1甲方代表签字14.2分包商代表签字14.3日期第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年工程项目分包合同1.2工程地点：省市区路号1.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及附属设施等。1.4工程量清单：详见附件。第二条分包商责任2.1分包商的义务：分包商应按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2分包商的资质要求：分包商应具备国家规定的相应资质，并提供有效证件。2.3分包商的管理和协调：分包商应负责施工现场的管理和协调，确保工程顺利进行。2.4分包商的施工期限：分包商应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应责任。第三条合同价格3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式：按合同约定的进度付款，具体支付条款详见附件。3.4发票和税务：分包商应向甲方提供合法的税务发票，如有不符合规定的行为，由分包商承担相应责任。第四条工程质量4.1质量标准：分包商应按照国家和行业标准完成工程，确保工程质量合格。4.2质量控制：甲方有权对工程质量进行监督检查，分包商应积极配合。4.3质量问题的处理：如发现质量问题，分包商应立即整改，直至符合合同要求。第五条工程变更5.1变更程序：双方应协商一致，签订变更协议，并明确变更费用及工期调整。5.2变更费用：变更费用按照双方协商的结果计算。5.3变更对工期的影响：如变更导致工期延长，双方应协商确定新的工期。第六条工期延误6.1工期延误的责任：分包商应按照合同约定的工期完成工程，如因分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应责任。6.2工期延误的处理：双方应协商确定工期延误的赔偿事宜。第七条违约责任7.1违约行为：包括但不限于未按合同约定完成工程、工程质量不合格、工期延误等。7.2违约责任的处理：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八条保险8.1分包商的保险责任：分包商应购买建筑工程一切险、第三方责任险等必要保险，并提交保险单据给甲方备案。8.2保险购买和有效期限：分包商应在工程开始之日起30日内购买保险，保险期限至工程竣工验收合格之日止。8.3保险索赔程序：分包商在发生保险事故后，应按保险公司的要求及时报案并采取必要的措施，同时通知甲方。第九条安全与环保9.1安全要求：分包商应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。9.2环保要求：分包商应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环境保护。9.3安全事故的处理：如发生安全事故，分包商应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第十条争端的解决10.1争端解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争端。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁程序：双方可约定仲裁地点和仲裁机构，按照仲裁规则进行仲裁。10.3诉讼管辖：双方同意合同签订地人民法院为本案的第一审管辖法院。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件：包括但不限于工程竣工验收合格、合同约定的款项支付完毕等。11.2合同终止后的处理：合同终止后，分包商应按照甲方要求移交给工程资料、钥匙等。第十二条一般条款12.1合同的生效和解除：合同自双方签字盖章之日起生效，除非双方达成书面解除协议，否则合同应在合同终止条件满足后自然解除。12.2信息的保密：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.3法律适用和解释：本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，应由双方共同商请有解释权的机关进行解释。第十三条附件13.1工程量清单：详见附件。13.2分包商资质证明：详见附件。13.3其他相关文件：包括但不限于施工图纸、技术规范、施工组织设计等。第十四条签署页14.1甲方代表签字：14.2分包商代表签字：14.3日期：2024年第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入是本合同的一项补充，旨在明确第三方的概念、责任限额以及第三方与其他各方之间的关系。第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和分包商之外，参与或涉及本工程的其他个人、企事业单位、中介机构等。1.2第三方可以是工程咨询单位、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构、监理机构等。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入的方式包括但不限于：提供专业咨询、技术支持、质量监督、进度协调等。2.2第三方介入的条件：第三方应具备相应的资质和能力，并经过甲方和分包商的同意。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。3.2第三方应独立客观地行使职责，不受甲方和分包商的不当影响。3.3第三方应定期向甲方和分包商报告工作进展和存在的问题，并提供相应的解决方案。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其提供的服务承担责任，但责任限额应根据第三方的资质、经验和合同约定进行明确。4.2甲方和分包商应根据第三方的服务内容、范围和期限，商定合理的责任限额。4.3如第三方因故意或过失导致工程损失，超过责任限额的部分，由第三方承担。第五条第三方与甲方、分包商的关系5.1第三方与甲方、分包商应保持独立的关系，不应产生任何利益冲突。5.2第三方在履行职责过程中，如与甲方、分包商产生纠纷，应通过友好协商解决。5.3第三方不应直接与甲方、分包商的员工进行合同外的交易或协商。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更：如第三方因故不能继续履行其职责，甲方和分包商应协商确定变更方案。6.2第三方介入的终止：第三方介入的终止条件应在本合同中明确，包括但不限于工程竣工验收合格、合同约定的款项支付完毕等。6.3第三方介入终止后，应按照甲方和分包商的要求，完成交接手续。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方如未按合同约定履行其职责，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.2甲方和分包商如未按合同约定履行其义务，导致第三方不能正常履行职责，应承担相应的责任。第八条第三方介入的争端解决8.1第三方介入的争端解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争端。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁程序：双方可约定仲裁地点和仲裁机构，按照仲裁规则进行仲裁。8.3诉讼管辖：双方同意合同签订地人民法院为本案的第一审管辖法院。第九条附件9.1第三方资质证明：详见附件。9.2其他相关文件：包括但不限于第三方提供的专业报告、技术建议等。第十条签署页10.1甲方代表签字：10.2分包商代表签字：10.3日期：2024年第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出工程所需的全部材料、工程量及价格等信息。附件2：分包商资质证明提供分包商的营业执照、资质证书等相关文件。附件3：第三方资质证明提供第三方的营业执照、资质证书等相关文件。附件4：施工图纸详细列出工程施工所需的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件5：技术规范详细列出工程施工所需遵循的技术规范和标准。附件6：施工组织设计详细列出工程施工的组织架构、施工计划、人员配置等信息。附件7：保险单据提供分包商购买的保险单据，包括保险条款、保险金额等。附件8：第三方提供的专业报告提供第三方在工程施工过程中提供的专业报告，如质量检测报告、进度报告等。附件9：合同履行过程中的协议书、通知、函件等包括双方在合同履行过程中达成的协议书、通知、函件等文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付款项，或支付款项不足。示例说明：如果甲方未在约定时间内支付工程进度款，分包商有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。2.分包商未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定标准。示例说明：如果分包商未在约定时间内完成工程，甲方有权要求分包商支付逾期完工的违约金。如果工程质量不符合约定标准，甲方有权要求分包商整改或重新施工。3.第三方未按约定履行其职责，或未达到约定的服务质量。示例说明：如果第三方未按照约定提供专业咨询服务，甲方有权要求第三方支付违约金，并要求其履行合同约定的职责。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据合同约定的违约金计算方式进行计算，包括但不限于按逾期付款金额的一定比例计算违约金。2.损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，包括但不限于工程延期导致的间接损失、质量问题导致的修复费用等。3.违约行为导致的额外费用：由违约方承担因违约行为导致的额外费用，包括但不限于工程整改费用、第三方服务的补充费用等。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同一方，具有发包权，对工程项目的实施进行监督和管理的单位或个