工程建设承揽合同

合同编号：__________工程建设承揽合同鉴于委托方愿意聘请承揽方承担______工程的建设和施工，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条承揽范围和内容2.1承揽方承担本合同第一条所述工程的全部施工任务，并保证工程质量符合_______标准。2.2承揽方应按照本合同约定的时间、质量和标准完成工程，并交付委托方使用。第三条合同价格3.1本合同的合同价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2合同价款支付方式如下：（1）委托方自本合同签订之日起_______日内，向承揽方支付合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，委托方向承揽方支付合同总价款的_______%；（3）工程竣工并经验收合格后，委托方向承揽方支付剩余的合同总价款。第四条工期4.1本工程的工期为_______日。4.2承揽方如因自身原因导致工程延期，应按照逾期交付工程部分的工程造价的_______%向委托方支付逾期违约金。第五条质量标准5.1承揽方应按照国家和行业的有关标准和规定进行施工，确保工程质量。5.2工程竣工后，委托方应组织验收。如不符合合同约定的质量标准，承揽方应负责返工、修复，并承担相应费用。第六条材料和设备6.1承揽方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，采购、运输、保管和使用工程所需的原材料、设备等。6.2承揽方应确保所采购的材料和设备的质量，并承担因质量问题造成的损失。第七条保密条款7.1承揽方应对在合同履行过程中获得的委托方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。7.2未经委托方同意，承揽方不得向任何第三方披露本合同的内容和与工程有关的保密信息。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2承揽方如未按照约定的质量、时间完成工程，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（委托方）：_______乙方（承揽方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读本合同，明确合同内容、条款和双方的权益。2.双方应按照合同约定的职责和义务履行合同，确保工程顺利进行。3.合同价款、工期、质量标准等关键条款应以书面形式明确，避免口头约定。4.双方应严格遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除或终止合同。5.涉及商业秘密、技术秘密的信息，双方应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，遵守诉讼程序。4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.工程建设承揽合同：指委托方聘请承揽方承担某项工程建设任务，并支付相应报酬的合同。2.委托方：指聘请承揽方进行工程建设的单位或个人。3.承揽方：指承担委托方工程建设任务的单位或个人。4.工程质量：指工程建设项目符合国家法律法规、行业标准和技术规范的要求。5.工期：指完成工程建设任务所需的时间。6.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。8.技术秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。10.法院：指具有管辖权的人民法院，负责审理合同争议案件。特殊应用场合：1.工程项目的紧急追加：有时候，由于客户需求变更或意外情况，工程项目可能需要额外的工作量或紧迫完成。2.工程项目的规模调整：在工程项目进行中，可能会因为各种原因需要对项目的规模或内容进行调整。3.工程项目的暂停或终止：由于不可抗力或其他特殊原因，工程项目可能需要暂停或终止。4.工程项目的质量争议：在工程项目完成后，可能会出现对工程质量的争议。5.工程项目的交付延期：由于各种原因，工程项目可能无法在约定的时间内完成并交付。补充条款：1.紧急追加工作：如工程项目需要额外的工作量或紧迫完成，委托方应尽快通知承揽方，并商讨追加工作的具体内容和时间安排。承揽方应尽力配合，并按照双方商定的追加工作量额外收费。2.项目规模调整：如工程项目需要对规模或内容进行调整，委托方应提前通知承揽方，并商讨调整后的工程方案和预算。双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围和费用。3.项目暂停或终止：如工程项目需要暂停或终止，委托方应提前通知承揽方，并商讨暂停或终止的具体事宜。如因委托方原因导致项目暂停或终止，承揽方应按照实际完成的工作量和费用向委托方提出结算要求。4.质量争议解决：如工程项目完成后出现质量争议，双方应共同委托具有资质的第三方进行质量检测。根据检测结果，承担相应责任的一方应按照实际损失向对方赔偿。5.交付延期：如工程项目无法在约定的时间内完成并交付，承揽方应提前通知委托方，并商讨延期的具体事宜。如因承揽方原因导致交付延期，承揽方应按照逾期交付部分工程造价的违约金向委托方支付。附件列