建筑工程施工合同模板

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______元（大写：_______元整）二、合同价格2.1乙方向甲方提供的施工服务，按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求，合同总价为人民币_______元（大写：_______元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等各项费用。2.2甲方支付乙方工程款，按照双方约定的进度支付。具体支付方式如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价的_______%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_______%作为尾款。2.3乙方应当按照本合同约定的工程质量和进度要求，认真履行施工义务，不得无故拖延工期。三、工程质量3.1乙方应按照甲乙双方确认的设计图纸、施工方案和施工技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。3.2乙方应严格按照合同约定的施工工艺和标准进行施工，确保工程的安全、环保、节能等指标符合国家相关法律法规和标准。3.3乙方应保证工程所用材料、设备等产品质量，不得使用假冒伪劣、不合格的产品。四、工期4.1乙方向甲方承诺，本工程预计自合同签订后_______天内竣工交付。4.2乙方如因特殊情况需要延长工期的，应提前_______天向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。延长期限不得超过_______天。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）按照合同约定及时支付乙方工程款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源、照明等基础设施；（3）协调解决施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行；（4）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督；（5）工程竣工验收合格后，按照合同约定支付尾款。5.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成工程施工，保证工程质量、安全、进度等方面符合甲方的要求；（2）严格按照国家相关法律法规和标准进行施工，确保工程安全、环保、节能等指标达标；（3）负责工程现场的管理和施工人员的管理，确保施工现场整洁、有序；（4）工程竣工后，按照甲方的要求进行验收、交付；（5）工程保修期内，对工程质量问题负责修复和维护。六、违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程款的，应当按照迟延支付金额的_______%支付违约金；甲方未按照约定提供施工场地的，应当按照因此给乙方造成的实际损失支付赔偿金。6.2乙方未按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在规定期限内整改、修复，并有权要求乙方支付违约金；乙方使用假冒伪劣、不合格产品的，甲方有权要求乙方更换，并按照因此给甲方造成的实际损失支付赔偿金。七、争议解决7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同条款的完整性：在签订合同前，仔细审查合同内容，确保所有重要条款（如工程概况、合同价格、工程质量、工期、甲乙双方权利义务、违约责任等）都得到明确约定。2.明确工程变更的处理方式：在合同中应明确工程变更时双方的责任和义务，包括变更导致的费用和工期调整等。3.保障合同的履行：双方应确保具备履行合同的能力，包括技术、人员、资金等。4.注意合同的生效和终止条件：合同的生效和终止条件应在合同中明确，避免因条件不明确导致的合同纠纷。5.审查对方的资质：在签订合同前，对对方的资质、信誉等进行审查，确保对方具备施工能力。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议时，通过友好协商解决。2.法律途径：如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律法规，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑施工、设计、监理等行为的法律法规，包括建筑施工的标准、质量、安全等方面的规定。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.赔偿金：是指因一方违约导致对方遭受损失时，违约方按照合同约定或者实际损失向对方支付的金钱。5.管辖权：是指法院对特定案件行使审判权的权力，根据我国法律规定，一般由被告所在地或者合同履行地法院管辖。特殊应用场合：1.涉外工程：如果工程位于国外或涉及国外合作伙伴，合同中应增加关于汇率、国际贸易法规、税务和海关手续的条款。2.文物保护工程：如果工程是针对历史建筑或文化遗址的修复，合同中应增加关于保护文物的规定，以及可能需要的特殊工艺和材料的使用。3.环保工程项目：如果工程本身是为了环保目的，合同中应强调环保标准的遵守，以及可能需要的环保验收手续。4.紧急维修工程：如果工程是因为紧急情况（如自然灾害）而需要迅速完成，合同中应明确紧急状态下的施工安排和费用处理。5.工程分包：如果乙方需要将部分工程分包给其他承包商，合同中应详细规定分包商的选择标准、分包工作的监督和质量控制。6.技术创新项目：如果工程涉及新技术的应用，合同中应增加关于技术研发、专利权归属和保密协议的条款。附件列表：1.工程设计图