施工合同补充协议书范本

合同编号：__________施工合同补充协议书合同各方：甲方：_______（全称：_______）地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方：_______（全称：_______）地址：_______联系人：_______联系电话：_______第一条工程范围及内容1.1本补充协议范围内的工程包括但不限于：_______（具体工程内容列举）。1.2乙方应按照主合同约定的质量标准、施工工艺和进度要求完成本补充协议范围内的工程。第二条工程价款2.1本补充协议范围内的工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方完成本补充协议范围内的工程后，甲方应按照主合同约定的付款方式和付款时间支付工程价款。第三条工期3.1乙方应在本补充协议签订后的_______个工作日内开始施工，总工期为_______日。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前_______天向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。第四条质量及保修4.1乙方应严格按照主合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应按照主合同约定的保修期限和保修范围承担保修责任。第五条违约责任5.1任何一方违反本补充协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。5.2乙方如未按期完成工程，应按照主合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他7.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并对甲乙双方具有法律约束力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订施工合同补充协议时，应确保双方代表具有授权资格，合同内容明确、具体，避免使用模糊不清的表述。2.工程范围及内容：详细列举本补充协议范围内的工程内容，以避免后期因工程范围不明确而产生的纠纷。3.工程价款：明确本补充协议范围内的工程价款，确保付款方式和时间符合双方利益。4.工期：约定乙方开始施工的时间和总工期，如有特殊情况需提前向甲方提出延期申请。5.质量及保修：严格按照主合同约定的质量标准进行施工，并承担相应的保修责任。6.违约责任：明确双方在违反本补充协议时的违约责任，包括支付违约金等。7.争议解决：约定双方在履行本补充协议过程中发生争议的解决方式，如友好协商或向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.施工合同：发包人与承包人之间就完成某项建筑工程、安装工程、装饰装修工程等达成的明确双方权利义务关系的协议。3.补充协议：对原合同部分条款进行修改、补充或完善的协议。4.工程范围：合同约定的承包人应当完成的工程项目和内容。5.工程价款：双方约定的完成工程项目后，承包人应得的报酬。6.工期：承包人完成工程的时间期限。7.质量标准：工程项目应达到的技术要求和质量水平。8.保修：承包人对已完成的工程在一定期限内承担的质量问题修复责任。9.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。10.争议解决：双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段解决纠纷的过程。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如果甲方在工程进行中提出变更要求，乙方应尽快与甲方沟通，根据变更内容调整工程进度和价款。2.不可抗力：如遇自然灾害、政策变动等不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应协商调整工期和责任。3.材料供应：如果乙方使用的材料供应商出现供应问题，乙方应及时通知甲方，并寻求替代供应商，确保工程进度不受影响。4.工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应积极配合，如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。5.保修期延长：如乙方在保修期内因质量问题导致工程需要维修，乙方应无条件进行维修，并延长保修期。附件列表：