2024年零星工程施工协议书在线生成

合同编号：__________鉴于甲方为进行某项工程的建设，需要乙方提供零星工程施工服务，经双方友好协商，就乙方向甲方提供零星工程施工服务事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，提供零星工程施工服务，包括但不限于__________（具体施工内容）。1.4工程工期：自双方签订本协议之日起至__________止。二、工程价款2.1乙方向甲方提供的零星工程施工服务，暂定价格为人民币____元整（大写：_______________________元整）。2.2甲方应按照本协议约定的付款方式和付款时间向乙方支付工程价款。2.3乙方应按照甲方的要求，提供相应的施工进度和质量保障。三、付款方式及时间3.1本工程价款支付分为三次，具体支付比例和时间如下：（1）第一次支付：自本协议签订之日起____个工作日内，甲方支付工程价款的____%；（2）第二次支付：在工程进度达到____%时，甲方支付工程价款的____%；（3）第三次支付：工程验收合格后，甲方支付剩余的工程价款。3.2甲方支付工程价款时，应向乙方提供合法有效的发票。四、施工要求4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、标准规范，组织施工。4.2乙方应确保施工安全，采取有效措施防止安全事故的发生，如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。4.3乙方应保证施工质量，按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、标准规范和甲方的要求。五、工程验收5.1工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收。5.2甲方应按照约定时间组织验收，如甲方原因导致验收延误的，乙方有权要求甲方支付因此产生的相应费用。5.3工程验收合格后，甲方应在约定的时间内支付剩余的工程价款。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程价款×逾期天数×1%。6.2甲方未按照约定时间支付工程价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：工程价款×逾期天数×1%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方的名称、地址、联系方式等信息的准确无误，避免因主体不明确导致的合同纠纷。2.工程内容：详细描述工程的具体内容和要求，避免因工程范围不明确导致的争议。3.工程价款：明确工程价款的金额、支付方式和时间，避免因价款支付不明确导致的纠纷。4.施工要求：明确乙方的施工要求，包括施工安全、施工质量等，避免因施工要求不明确导致的纠纷。5.工程验收：明确工程验收的时间、程序和要求，避免因验收不明确导致的纠纷。6.违约责任：明确双方违约的责任和违约金的计算方式，避免因违约责任不明确导致的纠纷。7.争议解决：明确争议解决的途径和法院管辖，避免因争议解决方式不明确导致的纠纷。解决办法：1.对于合同主体不明确的情况，可以通过补充协议或者要求主体提供相应的证明材料来明确主体信息。2.对于工程内容不明确的情况，可以通过补充协议或者修改合同来明确工程的具体内容和要求。3.对于工程价款不明确的情况，可以通过补充协议或者修改合同来明确价款的金额、支付方式和时间。4.对于施工要求不明确的情况，可以通过补充协议或者修改合同来明确乙方的施工要求。5.对于工程验收不明确的情况，可以通过补充协议或者修改合同来明确验收的时间、程序和要求。6.对于违约责任不明确的情况，可以通过补充协议或者修改合同来明确双方违约的责任和违约金的计算方式。7.对于争议解决方式不明确的情况，可以通过补充协议或者修改合同来明确争议解决的途径和法院管辖。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，工程涉及公共设施建设。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑施工企业，工程为住宅小区的配套设施建设。3.甲方为国有企业，乙方为分包商，工程为国企基础设施维修保养。4.甲方为学校，乙方为装修公司，工程为学校教学楼的装修改造。5.甲方为医院，乙方为专业施工队，工程为医院大楼的内部装修和设备安装。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府部门，乙方需按照政府相关法规和标准进行施工，同时需接受政府相关部门的监督和检查。2.甲方为房地产开发商，乙方需按照开发商提供的规划和设计要求进行施工，确保工程质量和进度符合开发商的要求。3.甲方为国有企业，乙方需按照国有企业的相关规定进行施工，同时需确保工程质量和安全符合国有企业的要求。4.甲方为学校，乙方需按照学校的教育环境和要求进行施工，确保工程不影响学校的正常教育教学活动。5.甲方为医院，乙方需按照医院的功能需求和医疗标准进行施工，确保工程不影响医院的正常医疗活动。附件列表：1.甲方提供的工程设计图纸和技术要求。2.乙方提供的施工方案和施工组织设计。3.双方认可的工程进度计划和付