2024年光伏项目工程清包劳务承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年光伏项目工程清包劳务承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3光伏项目工程定义第二条合同范围及内容2.1承包内容2.2承包方式2.3发包方的义务与责任第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金第四条工期及进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告第五条质量标准及要求5.1工程质量标准5.2材料质量要求5.3工程验收标准第六条安全与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3事故处理第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1承包方违约责任8.2发包方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同失效条件第十三条其他条款13.1合同的转让13.2合同的补充13.3附件第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3光伏项目工程定义第二条合同范围及内容2.1承包内容承包人同意按照本合同约定，完成本项目的全部施工内容，包括但不限于：施工图设计、施工、设备安装、调试、验收、培训、质保等。2.2承包方式承包人采用清包方式承包本项目，即承包人负责本项目所有施工内容，并按照本合同约定的价格和支付方式，向发包人提供合格的工程。2.3发包方的义务与责任发包人应按照本合同约定，向承包人支付合同价款，并提供施工所需的相关资料和条件，确保本项目顺利进行。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同约定的承包价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于施工费、材料费、人员费、设备费、税费等。3.2支付方式发包人应按照本合同约定的付款节点和比例，向承包人支付合同价款。具体付款节点和比例由双方在合同附件中约定。3.3进度付款发包人应在承包人完成本项目相应施工内容后，按照约定的进度付款比例，向承包人支付进度款。3.4质量保证金第四条工期及进度4.1工程开工日期本项目的开工日期为【】年【】月【】日。4.2工程竣工日期本项目的竣工日期为【】年【】月【】日。4.3工程进度报告承包人应定期向发包人报告工程进度，确保发包人了解工程进展情况。第五条质量标准及要求5.1工程质量标准本项目的质量标准应符合国家及地方相关法律法规和标准，包括但不限于《光伏电站施工及验收规范》（GB507972012）等。5.2材料质量要求本项目所使用的材料应符合国家及地方相关法律法规和标准，具有合格证明，并经发包人验收合格。5.3工程验收标准本项目的验收标准应符合国家及地方相关法律法规和标准，包括但不限于光伏电站验收规范、电气设备验收规范等。第六条安全与环保6.1安全生产要求承包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工人员生命财产安全。6.2环保要求承包人应遵守国家及地方环保法律法规，加强施工现场环境保护，确保施工过程中不对环境造成污染。6.3事故处理如发生安全事故或环保事故，承包人应立即采取措施进行处理，并及时报告发包人。事故处理费用由承包人承担。第八条违约责任8.1承包方违约责任承包人违反本合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方在合同附件中约定。8.2发包方违约责任发包人未按照本合同约定支付价款、提供施工条件等，导致工程无法顺利进行，应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方在合同附件中约定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖本合同的签订地为【】市（省、自治区、直辖市），双方同意接受该地人民法院的管辖。第十条保密条款10.1保密内容双方在签订本合同过程中及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同履行完毕之日止。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。11.2不可抗力后果的处理如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商采取措施，减轻不可抗力造成的影响。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件（1）双方履行完毕合同约定的全部义务；（2）双方协商一致解除本合同；（3）依法应当终止的其他情形。12.3合同失效条件（1）合同期限届满；（2）双方未履行完毕合同约定的义务；（3）依法应当失效的其他情形。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3附件本合同附件包括合同图纸、技术规范、施工方案等，附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的份数14.1合同正本份数本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同副本份数本合同副本份数由双方在合同附件中约定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指本合同履行过程中，除甲乙方以外的其他参与方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不仅限于：提供专业技术支持、协调解决合同履行过程中的问题、参与工程验收等。第二条第三方介入方式2.1甲乙双方应与第三方协商确定介入方式，包括但不限于书面协议、口头约定或其他形式。2.2第三方介入应明确其职责、权利和义务，以及与甲乙双方的关系。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方在其职责范围内对甲乙双方承担责任，但对其职责范围外的行为不承担责任。3.2第三方责任限额第三方对甲乙双方的责任限额应根据第三方介入的具体情形和甲乙双方的约定确定，并在合同中明确。第四条第三方权益保护4.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方利益。4.2甲乙双方应协助第三方履行其职责，提供必要的信息和条件。第五条第三方违约处理5.1第三方违反本合同或与甲乙双方的约定，应承担相应的违约责任。5.2甲乙双方与第三方协商处理违约事宜，必要时可依法采取措施。第六条第三方退出6.1第三方提前退出本合同，应与甲乙双方协商确定退出条件及后续事宜处理。6.2第三方退出不影响本合同其他条款的履行。第七条第三方与甲乙双方的关系7.1第三方与甲乙双方应保持独立的关系，不影响甲乙双方之间的合同履行。7.2第三方对甲乙双方的责任不具有连带关系。第八条第三方介入的合同修正8.1如本合同履行过程中需要第三方介入，甲乙双方应签订书面补充协议，明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。8.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条第三方介入的合同履行9.1甲乙双方应按照本合同及补充协议的约定，履行与第三方的合同义务。9.2甲乙双方应监督第三方按约履行其义务。第十条第三方介入的争议解决10.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的保密条款11.1甲乙双方与第三方之间知悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限自甲乙双方与第三方签订的保密协议生效之日起计算，至保密信息不再具有保密性为止。第十二条第三方介入的不可抗力12.1第三方因不可抗力事件导致无法履行或部分履行合同义务的，应立即通知甲乙双方。12.2甲乙双方与第三方应协商采取措施，减轻不可抗力造成的影响。第十三条第三方介入的其他条款13.1甲乙双方与第三方签订的合同补充协议，应符合法律法规及本合同的约定。13.2甲乙双方与第三方签订的补充协议，不得违反本合同的实质性条款。13.3本合同未尽事宜，甲乙双方与第三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条第三方介入的合同份数14.1甲乙双方与第三方签订的补充协议，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。14.2补充协议的副本份数由甲乙双方与第三方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：光伏项目工程施工图设计附件二：光伏项目工程技术规范附件三：光伏项目工程施工方案附件四：光伏项目工程材料清单附件五：光伏项目工程设备清单附件六：光伏项目工程施工进度计划附件七：光伏项目工程验收标准附件八：光伏项目工程安全防护措施附件九：光伏项目工程环保措施附件十：光伏项目工程质量保证书附件十一：光伏项目工程质保服务协议附件十二：光伏项目工程施工现场照片附件十三：光伏项目工程相关法律法规附件十四：光伏项目工程合同履行过程中产生的其他文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定完成施工内容或工程质量不符合约定标准。2.发包人未按照合同约定支付价款或提供施工条件。3.承包人未按照合同约定履行安全防护、环保措施等义务。4.发包人未按照合同约定提供相关资料和条件。5.第三方未按照合同约定履行其职责或义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行或造成损失的，违约方应承担相应的违约责任。2.违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约方的违约行为导致工程进度延误的，应按照合同约定或双方协商确定的方式承担进度延误的责任。示例说明：假设承包人未按照合同约定完成施工内容，导致工程进度延误，此时承包人应承担进度延误的责任，包括但不限于支付因延误产生的额外费用、赔偿发包人因此遭受的损失等。说明三：法律名词及解释：1.光伏项目工程：指利用太阳能光伏发电的设施，包括光伏支架系统、光伏板系统、电气系统等。2.清包：指承包人负责本项目所有施工内容，包括但不限于施工图设计、施工、设备安装、调试、验收、培训、质保等。3.违约：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合合同约定。4