2024年大数据中心设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大数据中心设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义1.4术语定义2.合同范围及内容2.1设计范围及内容2.2施工范围及内容2.3设备供应范围及内容3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4FinalPayment支付3.5价格调整4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准4.4验收标准5.合同履行期限5.1设计期限5.2施工期限5.3设备供应期限6.违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任6.3丙方违约责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件9.合同的终止9.1合同终止条件9.2合同终止后的处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密泄露的责任11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权保护措施12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的处理13.合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件13.2合同变更条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的解释权14.3合同的附件14.4合同的修改和补充本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方1.2合同范围1.3合同价格1.4合同期限2.设计要求2.1设计标准2.2设计内容2.3设计审批2.4设计修改3.施工要求3.1施工方案3.2施工进度3.3施工质量3.4施工安全4.材料与设备4.1材料质量4.2设备质量4.3材料供应4.4设备安装5.人员配备5.1设计师5.2施工人员5.3技术支持5.4项目管理6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量整改6.4质量验收7.安全管理7.1安全标准7.2安全培训7.3安全事故处理7.4安全管理监督8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用8.4变更合同9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任9.4解除合同10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约解决11.争议解决11.1争议方式11.2调解程序11.3仲裁程序11.4法院诉讼12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件12.4合同终止条件13.合同的附件13.1附件目录13.2附件内容13.3附件效力13.4附件修改14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权14.3法律法规14.4合同解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义1.4术语定义（1）大数据中心：指用于数据收集、存储、处理、分析和展示的场所及设施。（2）设计：指根据甲方需求，为大数据中心提供的方案设计、施工图设计等服务。（3）施工：指按照设计方案和施工图，进行大数据中心的建造、安装、调试等工作。（4）设备供应：指乙方提供的大数据中心所需的各种设备和材料。第二条合同范围及内容2.1设计范围及内容乙方负责为甲方提供大数据中心的设计服务，包括：（1）方案设计：根据甲方需求，提供大数据中心整体布局、功能分区、系统配置等设计方案。（2）施工图设计：根据方案设计，提供大数据中心详细的施工图，包括土建、装修、电气、暖通等专业的施工图纸。（3）设计咨询：为甲方的技术和管理人员提供设计方面的咨询和指导。2.2施工范围及内容乙方负责按照设计方案和施工图，进行大数据中心的建造、安装、调试等工作，包括但不限于：（1）土建工程：包括大数据中心的场地平整、建筑结构、防水、保温等施工。（2）装修工程：包括大数据中心的室内墙面、地面、天花板的装修施工。（3）电气工程：包括大数据中心供电、照明、防雷等电气设备的安装和调试。（4）暖通工程：包括大数据中心空调、通风、供暖等设备的安装和调试。2.3设备供应范围及内容乙方负责提供大数据中心所需的各种设备和材料，包括但不限于：（1）计算机硬件：包括服务器、存储设备、网络设备等。（2）软件系统：包括大数据分析软件、数据管理软件、安全防护软件等。（3）其他设备：包括监控设备、消防设备、安防设备等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式（1）预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%。（2）进度付款：按照乙方完成的工程进度，甲方支付相应比例的合同总价。（3）FinalPayment支付：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价。3.3进度付款甲乙双方应在每个支付周期结束后十个工作日内，根据实际完成的工程量，计算应付款项，并由甲方支付乙方。3.4FinalPayment支付工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后七个工作日内，支付乙方剩余的合同总价。3.5价格调整由于不可抗力等特殊情况导致合同价格发生变动的，甲乙双方可协商调整合同价格。第四条设计与施工要求4.1设计要求（1）大数据中心的功能分区、布局、规模等。（2）系统配置：包括计算机系统、网络系统、安全防护系统等。（3）设备选型：包括硬件设备、软件系统、其他设备等。4.2施工要求乙方应按照设计方案和施工图，进行大数据中心的建造、安装、调试等工作，并确保工程质量符合国家规范和行业标准。4.3质量标准（1）土建工程：结构安全、使用功能正常、外观整洁。（2）装修工程：装修材料合格、施工工艺规范、美观大方。（3）电气工程：供电稳定、安全可靠、照明充足。（4）暖通工程：空调效果良好、通风顺畅、节能环保。4.4验收标准（1）土建工程：结构安全、使用功能正常、外观整洁。（2）装修工程：装修材料合格、施工工艺规范、美观大方。（3）电气工程：供电稳定、安全可靠、照明充足。（4）暖通第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方1.2合同范围本合同范围包括但不限于大数据中心的设计、施工、设备供应、人员培训、调试和验收等全过程。1.3合同价格双方按照公平、合理的原则，参照市场行情协商确定合同总价。具体金额在合同附件中详细列明。1.4合同期限本合同自双方签订之日起生效，有效期至设计、施工及验收合格之日止。第二条设计要求2.1设计标准乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行设计，确保设计符合相关法律法规及技术规范。2.2设计内容乙方应根据甲方的需求，完成大数据中心的整体设计，包括建筑、结构、电气、暖通、网络通信等各方面的设计工作。2.3设计审批乙方应在设计过程中及时向甲方汇报设计进展，并根据甲方的意见进行调整。设计完成后，乙方应提交设计文件供甲方审批。2.4设计修改在设计过程中，如因甲方需求变更或其他原因需对设计进行修改，乙方应按照甲方的要求及时进行修改。第三条施工要求3.1施工方案乙方应根据设计文件制定详细的施工方案，包括施工进度计划、施工方法、施工组织设计等。3.2施工进度乙方应按照施工方案约定的时间节点完成施工任务。如因乙方原因导致施工进度延误，应按照约定承担违约责任。3.3施工质量乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保施工质量符合相关要求。如出现质量问题，乙方应负责整改。3.4施工安全乙方应加强施工现场的安全管理，制定并落实安全防护措施，确保施工过程中人员伤亡和设备损失的最小化。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。第四条材料与设备4.1材料质量乙方应按照设计文件和甲方要求采购建筑材料、设备，并保证材料的质量。如材料不符合要求，乙方应负责更换。4.2设备质量乙方应保证提供的设备质量，确保设备运行稳定、安全可靠。如设备存在质量问题，乙方应负责维修或更换。4.3材料供应乙方应确保材料供应及时，满足施工进度需求。如因乙方原因导致材料供应不及时，应承担相应责任。4.4设备安装乙方应按照设计文件和甲方要求进行设备安装，并确保设备安装质量。如设备安装不符合要求，乙方应负责整改。第五条人员配备5.1设计师乙方应指派具备相应资质的设计师负责项目设计，确保设计师的能力和经验符合项目需求。5.2施工人员乙方应按照施工方案配备足够的施工人员，确保施工顺利进行。如施工人员不具备相应资质或技能，乙方应负责培训。5.3技术支持乙方应提供项目所需的技术支持，包括现场技术指导、设备调试等。5.4项目管理乙方应指派项目负责人全面负责项目管理工作，协调各方关系，确保项目顺利进行。第六条质量控制6.1质量标准乙方应按照设计文件和甲方要求制定质量标准，确保施工过程中的质量控制。6.2质量检查乙方应定期进行质量检查，发现问题及时整改。甲方也有权对施工过程进行监督检查。6.3质量整改如施工过程中出现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时进行整改，直至符合质量标准。6.4质量验收工程完成后，乙方应组织甲方进行质量验收。如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致乙方无法正常履行合同的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价的1%。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。8.3丙方违约责任丙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，丙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。第九条争议解决9.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成的情况下，双方可向相关行业组织申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，甲乙双方可约定仲裁，仲裁地点为【仲裁地点】，仲裁机构为【仲裁机构】。9.4法律途径如仲裁不成，甲乙双方可依法向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，甲乙双方协商解除合同，并签订书面解除协议。第十一条合同的终止11.1合同终止条件合同履行完成后，本合同自行终止。11.2合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求，对工程进行移交，并办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中，涉及的商务信息、技术信息、市场信息等，均属于保密信息。12.2保密期限保密信息自合同签订之日起，至合同终止后五年内有效。12.3保密泄露的责任如甲乙任何一方泄露保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价的2%。第十三条知识产权保护13.1知识产权归属乙方提供的设计方案、施工图等成果性文件，其知识产权归甲方所有。13.2知识产权保护措施甲乙双方应共同保护合同履行过程中的知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。第十四条其他条款14.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的解释权本合同的解释权归甲乙双方。14.3合同的附件本合同的附件包括：设计方案、施工图、设备清单等。14.4合同的修改和补充本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并签订书面修改和补充协议。第八条合同变更8.1变更条件本合同履行过程中，如因甲方需求变更、政策调整、法律法规变化等原因，需要变更合同内容的，可以协商一致进行变更。8.2变更程序合同变更应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章确认后生效。变更内容应明确、具体，且与原合同保持一致。8.3变更费用合同变更产生的费用，根据变更内容双方协商确定。如变更导致合同总价增减，应按约定的价格调整方式计算。8.4变更合同变更后的合同附件应重新签订，并经甲乙双方盖章确认。变更后的合同取代原合同，具有同等法律效力。第九条合同解除9.1解除条件1.双方协商一致解除合同；2.甲方延迟支付合同价款超过合同约定的期限，乙方催告后在合理期限内仍未支付；3.乙方延迟履行合同义务超过合同约定的期限，甲方催告后在合理期限内仍未履行；4.乙方严重违约，导致合同无法履行，甲方有权解除合同；5.因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。9.2解除程序合同解除应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章确认后生效。解除合同后，乙方应按照甲方要求妥善处理已完成的工程，并承担相应责任。9.3解除责任合同解除后，乙方应退还已收取的预付款、进度款等，并按照约定承担违约责任。甲方应支付乙方已完成的工程价款。9.4解除合同解除合同后的合同附件应重新签订，并经甲乙双方盖章确认。解除后的合同取代原合同，具有同等法律效力。第十条违约责任10.1违约行为违约行为包括但不限于：未能按约定时间履行合同义务；未能按约定质量标准完成工程；未能按约定提供材料、设备等。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金；赔偿因此给对方造成的损失；按约定承担违约责任。10.3违约赔偿违约方应按照合同约定或实际损失金额支付违约赔偿。赔偿金额双方协商确定，如有争议，可依法解决。10.4违约解决违约方应采取补救措施，尽快消除违约行为。如违约行为无法消除，甲方有权解除合同，并按照约定追究违约方的责任。第十一条争议解决11.1争议方式1.调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解；2.仲裁：向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁；3.诉讼：向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2调解程序调解程序按照调解委员会的规定进行。调解书具有法律效力，双方应予以执行。11.3仲裁程序仲裁程序按照仲裁委员会的规定进行。仲裁裁决具有法律效力，双方应予以执行。11.4法院诉讼法院诉讼按照民事诉讼法的有关规定进行。判决书具有法律效力，双方应予以执行。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的期限届满之日止。12.2合同变更条件合同变更应符合本合同第八条的规定，经甲乙双方签字盖章确认后生效。12.3合同解除条件合同解除应符合本合同第九条的规定，经甲乙双方签字盖章确认后生效。12.4合同终止条件本合同期满或双方约定终止合同，合同即告终止。第十三条合同的附件13.1附件目录附件目录应列明所有合同附件的名称、份数、日期等。13.2附件内容附件内容应包括设计文件、施工图纸、材料设备清单、技术说明书等。13.3附件效力附件与本合同具有同等法律效力，为本合同的组成部分。13.4附件修改附件的修改应经甲乙双方书面同意，并加盖公章。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和方式1.1第三方介入的条件本合同履行过程中，如涉及专业领域或技术问题，需要第三方介入的，甲乙双方应协商确定第三方的介入条件和方式。1.2第三方介入的方式第三方介入可以通过中介机构、专业咨询公司、专家个人等形式进行。甲乙双方应共同选定第三方，并签订相应的委托协议。第二条第三方的工作内容和责任2.1第三方的工作内容第三方根据甲乙双方的要求，提供专业咨询、技术支持、质量检测等服务。具体工作内容应在委托协议中明确。2.2第三方的工作成果第三方向甲乙双方提供的各项工作成果，应符合国家规范和行业标准，确保工程质量、进度和安全。2.3第三方的工作责任第三方应对其提供的咨询、技术支持等服务承担责任，确保工作成果的准确性和可靠性。第三条第三方与其他各方的关系3.1第三方与甲乙双方的关系第三方应独立于甲乙双方，提供客观、公正的专业服务。第三方的工作成果不由甲乙双方直接支付费用，而是由甲乙双方共同支付。3.2第三方与丙方的关系如丙方参与项目，第三方与丙方应保持合作关系，共同保障项目的顺利进行。第四条第三方责任限额4.1第三方责任的限定第三方对其提供的咨询、技术支持等服务承担有限责任。第三方在任何情况下造成的损失，其赔偿责任不超过其收取的委托费用总额。4.2第三方责任的免除（1）不可抗力事件导致的损失；（2）甲方提供的资料不准确、不完整导致的损失；（3）甲方未按约定支付费用导致的损失。第五条第三方介入后的合同修改和补充5.1合同修改如第三方介入导致合同内容需要修改，甲乙双方应协商一致，并签订书面修改协议。5.2合同补充如第三方介入导致合同内容需要补充，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方与甲乙双方的争议如第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。6.2第三方与丙方的争议如第三方与丙方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件第三方介入完成后，如不再需要第三方提供服务，甲乙双方应与第三方协商终止合同。7.2第三方介入终止后的处理第三方终止介入后，应向甲乙双方提供终止服务报告，并办理相关手续。甲乙双方应按照约定支付第三方终止服务后的相关费用。第八条第三方介入的费用8.1第三方费用的计算第三方介入的费用，应根据第三方的工作内容、工作量和工作时间等因素，由甲乙双方协商确定。8.2第三方费用的支付甲乙双方应在第三方完成服务后，按照约定的费用支付第三方。支付方式可采用一次性支付或分期支付。第九条第三方介入的保密和知识产权保护9.1保密内容第三方在提供服务过程中，知悉的甲乙双方的商务信息、技术信息、市场信息等，均属于保密信息。9.2知识产权保护第三方应尊重甲乙双方的知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。第十条合同的适用法律和争议解决10.1适用法律本合同的第三方介入部分，适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十一条合同的修改和补充11.1合同修改本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。11.2合同补充本合同的补充协议，应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。第十二条第三方介入的附件本合同的第三方介入部分，附件包括：第三方提供的咨询报告、技术支持记录、质量检测报告等。第十三条第三方介入的生效和终止13.1合同生效本合同的第三方介入部分，自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案设计方案应包括大数据中心的功能分区、布局、规模等详细内容。2.施工图施工图应包括土建、装修、电气、暖通等专业的详细施工图纸。3.设备清单设备清单应详细列出大数据中心所需的各种设备和材料的名称、型号、数量等。4.技术规格说明书技术规格说明书应详细描述大数据中心的各项技术指标和性能参数。5.质量检测报告质量检测报告应包括对大数据中心各项性能指标的检测结果。6.安全防护方案安全防护方案应包括对大数据中心的安全防护措施和技术要求。7.合同履行计划合同履行计划应包括设计、施工、设备供应等各阶段的进度安排。8.合同变更协议如有合同变更，应签订书面变更协议，详细说明变更内容。9.合同解除协议如有合同解除，应签订书面解除协议，详细说明解除原因和责任划分。10.第三方委托协议如需要第三方介入，应签订书面委托协议，详细说明第三方的工作内容、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为（1）未按约定支付预付款、进度款、FinalPayment等款项。（2）未按约定提供设计需求、资料等。（3）未按约定提供施工场地、设备等。责任认定：甲方应按照合同约定支付违约金，违约金为合同总价的1%。2.乙方违约行为（1）未按约定提供设计方案、施工图等成果性文件。（2）未按约定完成设计、施工、设备供应等任务。（3）提供的成果性文件不符合国家规范和行业标准。责任认定：乙方应按照合同约定支付违约金，违约金为合同总价的1%。3.丙方违约行为（1）未按约定提供设备、材料等。（2）未按约定完成设备安装、调试等工作。（3）提供的设备、材料不符合国家规范和行业标准。责任认定：丙方应按照合同约定支付违约金，违约金为合同总价的1%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。应用：如发生不可抗力事件，甲乙双方可协商解除合同，并按照约定承担责任。2.违约金指一方未履行合同义务，按照约定向对方支付的一定数额的金钱。应用：如甲方未按约定支付预付款，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价的1%。3.知识产权指对创造性劳动成果的独占权利，包括专利权、商标权、著作权等。应用：乙方提供的设计方案、施工图等成果性文件，其知识产权归甲方所有。4.合同履行指双方按照合同约定的权利义务，完成设计、施工、设备供应等任务。应用：甲乙双方应按照合同约定，履行各自的权利义务，确保工程质量和进度。5.质量标准指对产品或服务质量的要求和评价标准，包括国家标准、行业标准等。应用：乙方应保证工程质量达到国家规范和行业标准，如未达到，应承担违约责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或协助完成合同义务的单位或个人。第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。第二条第三方责任2.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，完成其承担的任务。第三方的工作质量和进度应符合本合同的要求。2.2第三方如未能按照约定完成任务，应承担违约责任。第三方的工作质量不符合本合同要求的，乙方应负责整改，并有权向第三方追偿。2.3第三方如因侵权、违约等行为导致甲方或乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。第三条第三方权利3.1第三方有权按照合同约定获取相应的报酬和服务。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和协助。3.3第三方有权对甲乙双方的工作进行监督和评价。第四条第三方义务4.1第三方应遵守国家法律法规和本合同的约定，不得违反甲乙双方的合法权益。4.2第三方应按照合同约定，承担保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.3第三方应按照合同约定的时间、质量和标准完成任务，不得拖延工期或降低工程质量。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方仍应按照本合同履行各自的义务。5.2第三方如未能按照约定完成任务，导致甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权向第三方追偿，但甲方、乙方之间不得因此产生纠纷。5.3第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的权利和义务。甲方、乙方仍应按照本合同约定履行各自的义务。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙方的赔偿责任，应以第三方合同约定的赔偿限额为限。如第三方合同未约定赔偿限额的，第三方应对甲乙方的损失予以全额赔偿。6.2甲方、乙方对第三方的赔偿责任，应以甲方、乙方实际损失为限。6.3甲方、乙方应承担的第三方赔偿责任，不应超过甲方、乙方在本合同中约定的赔偿限额。第七条第三方介入的程序7.1甲乙双方如需引入第三方，应签订书面补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。7.2甲乙双方应将书面补充协议副本送至对方留存。7.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同签署合同履行过程中的相关文件，包括但不限于验收报告、付款凭证等。第八条第三方退出8.1第三方如因故需退出合同，应提前通知甲乙双方。8.2第三方退出后，甲乙双方应重新协商确定替代第三方的人选或方式。8.3第三方退出不影响甲乙双方按照本合同履行各自的义务。第九条第三方介入的变更9.1如甲方、乙方需变更第三方，应签订书面补充协议，明确新的第三方的权利、义务和责任。9.2甲乙双方应将书面补充协议副本送至对方留存。9.3新的第三方介入后，甲乙双方应与新的第三方共同签署合同履行过程中的相关文件，包括但不限于验收报告、付款凭证等。第十条争议解决1.调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解；2.仲裁：向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁；3.诉讼：向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2调解程序、仲裁程序和法院诉讼的有关规定，参照本合同第十一条至第十三条的规定执行。第十一条合同的生效、变更和解除11.1第三方介入的补充协议签订后，本合同及其附件继续有效。11.2第三方介入的补充协议如变更或解除本合同的，应符合本合同第八条至第十条的规定。11.3第三方介入的补充协议签订后，甲乙双方应按照补充协议约定的内容履行各自的义务。第十二条合同的附件12.1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同包含合同概述、设计要求、施工要求、材料与设备、人员配备、质量控制、安全管理、