2024年工程设计及施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程设计及施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条工程设计4.1设计要求4.2设计周期4.3设计变更第五条工程施工5.1施工标准5.2施工周期5.3施工安全第六条质量保证6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保修第七条合同的履行7.1履约责任7.2工期延误7.3不可抗力第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1争议方式10.2争议地点10.3争议时效第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件第十二条其他条款12.1知识产权12.2保密条款12.3法律适用第十三条附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3相关资质证明第十四条签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3签署代表第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系方式：____________第二条工程概述2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：包括但不限于设计、施工、设备安装、调试及验收等。第三条合同金额3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2付款方式：____________3.2.1预付款：合同签订后____________日内，发包人支付合同总价款的____________%。3.2.2进度付款：按照工程进度，每完成一个阶段的工程，承包人提交进度付款申请，发包人核实无误后支付相应款项。3.2.3竣工付款：工程验收合格后，发包人支付合同总价款的____________%。3.2.4质量保修金：合同总价款的____________%，自工程验收合格之日起保留，保修期满后无息退还。3.3付款条件：付款应符合合同约定的付款方式和付款条件。第四条工程设计4.1设计要求：承包人应按照发包人提供的设计要求进行设计，设计应符合国家及行业相关标准和规范。4.2设计周期：合同签订后____________日内完成初步设计，初步设计审批通过后____________日内完成施工图设计。4.3设计变更：如发包人提出设计变更，承包人应根据变更要求进行修改，并承担相应的设计费用。第五条工程施工5.1施工标准：承包人应按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2施工周期：合同签订后____________日内开工，工程竣工验收合格后____________日内交付使用。5.3施工安全：承包人应严格遵守施工现场安全规定，确保工程施工安全。第六条质量保证6.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，达到设计要求。6.2质量验收：工程竣工后，由发包人组织验收，承包人应提供相关资料和配合验收工作。6.3质量保修：工程验收合格后，承包人应按照合同约定对工程进行质量保修，保修期限为____________年。第七条合同的履行7.1履约责任：承包人应按合同约定完成工程设计、施工及验收等工作。7.2工期延误：如因承包人原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。7.3不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方可协商顺延工期。第八条合同的变更和解除8.1变更条件：合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。8.2解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力或其他双方约定的事由，双方可协商一致解除合同。第九条违约责任9.1发包人违约：发包人未按约定支付款项、提供场地、资料等，导致承包人无法正常履行合同的，应承担违约责任。9.2承包人违约：承包人未按约定完成工程、设计、施工等，或工程质量不符合约定的，应承担违约责任。第十条争议解决10.1争议方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议地点：合同签订地。10.3争议时效：双方应在争议发生之日起____________日内提交仲裁申请或向人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同变更应书面签订，经双方签字盖章后生效。11.3合同解除条件：合同解除应书面协议，经双方签字盖章后生效。第十二条其他条款12.1知识产权：工程设计、施工图纸等成果的知识产权归____________方所有。12.2保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.3法律适用：本合同适用____________中华人民共和国法律。第十三条附件13.1设计文件：包括初步设计、施工图纸等。13.2施工图纸：详细施工图纸及技术要求。13.3相关资质证明：承包人的相关资质证明文件。第十四条签署14.1合同签署日期：____年____月____日。14.2合同签署地点：____________。14.3签署代表：____________（发包人代表）____________（承包人代表）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方：指除甲乙方之外，参与合同执行过程的自然人、法人和其他组织。第二条第三方介入2.1第三方介入情形：包括但不限于中介方、监理方、质监部门、政府部门等。2.2第三方介入条件：第三方介入应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。2.3第三方介入程序：第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供合同及相关资料，第三方对合同内容进行审核，确认无误后介入。第三条第三方责任3.1第三方责任：第三方应按照合同约定及法律规定，对工程质量、安全、进度等负责。3.2第三方权利：第三方有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督，提出意见和建议。3.3第三方义务：第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方介入后，甲方应协助第三方履行合同义务，提供必要的支持和配合。4.2第三方与乙方：第三方介入后，乙方应接受第三方的监督和管理，按照第三方的要求完成工程。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方对工程质量、安全、进度等承担的责任限额为合同总价款的____________%。5.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额可根据合同风险评估结果由甲乙双方协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理程序：甲乙双方应与第三方协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第七条第三方退出7.1第三方退出条件：合同执行过程中，如第三方因客观原因不能继续履行合同，可以退出。7.2第三方退出程序：第三方应提前____________日通知甲乙双方，并办理相关手续。第八条第三方费用8.1第三方费用：第三方介入所产生的费用由____________方承担。8.2第三方费用的确定：第三方费用的具体数额可根据合同风险评估结果由甲乙双方协商确定。第九条第三方变更9.1第三方变更：如第三方因故不能继续履行合同，甲乙双方可协商一致变更第三方。9.2第三方变更程序：甲乙双方应签订书面变更协议，并通知原第三方。第十条第三方与合同其他方的关系10.1第三方与合同其他方的权利义务：第三方与合同其他方的权利义务关系，按照合同约定及法律规定执行。10.2第三方与合同其他方的纠纷处理：第三方与合同其他方的纠纷，由双方自行解决或依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计文件1.1初步设计报告1.2施工图纸1.3设计变更通知附件2：施工图纸2.1土建施工图2.2安装施工图2.3装饰施工图附件3：相关资质证明3.1承包人资质证书3.2承包人安全许可证书3.3承包人职业健康证书附件4：工程量清单4.1土建工程量清单4.2安装工程量清单4.3装饰工程量清单附件5：工程验收报告5.1初步验收报告5.2竣工验收报告附件6：付款凭证6.1预付款收据6.2进度付款凭证6.3竣工付款凭证附件7：质量保修证书7.1质量保修证书说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定支付款项、提供场地、资料等，导致承包人无法正常履行合同。2.承包人未按约定完成工程、设计、施工等，或工程质量不符合约定。3.第三方未按合同约定履行义务，如质量不达标、工期延误等。违约责任认定标准：1.按照合同约定，违约方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致工程无法正常进行，应承担因此产生的额外费用。3.违约方造成对方损失的，应全额赔偿损失金额。示例说明：如发包人未按约定时间支付预付款，导致承包人无法及时采购材料、雇佣工人，从而导致工期延误。此时，发包人应承担因工期延误产生的额外费用，如人工费、材料费等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.损失金额：指因违约行为导致的直接