2024年园林绿化喷淋系统建设分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林绿化喷淋系统建设分包合同本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的工程量与质量标准2.分包人的义务与责任2.1分包人应承担的义务2.2分包人应遵守的法律法规2.3分包人的技术支持和服务3.承包人的义务与责任3.1承包人应提供的条件3.2承包人应支付的款项3.3承包人的监督和协调4.合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2付款方式与支付时间4.3价格调整的条件与方式5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序与时间5.3质量问题的处理6.工期与延期6.1工期的确定6.2延期的情况与处理6.3工期延误的违约责任7.保险与安全7.1分包人的保险责任7.2承包人的保险责任7.3安全生产与环境保护8.违约责任8.1分包人的违约行为与责任8.2承包人的违约行为与责任8.3违约责任的计算与赔偿9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与适用法律9.3争议解决的时间限制10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3合同变更与解除后的处理11.保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护措施与期限11.3违反保密条款的责任12.合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包的条件与程序12.3转让与分包后的责任与义务13.一般条款13.1合同的解释与适用法律13.2合同的生效与终止13.3其他一般条款14.附件14.1合同附件的列表14.2附件内容的说明与效力第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容分包工程包括园林绿化喷淋系统的建设，具体包括但不限于喷淋设备的选型、采购、安装、调试、验收及质保期服务。分包人应根据承包人的要求和技术规范，完成分包范围内的一切施工活动。1.2分包工程的地点与工期分包工程位于____________________（具体位置），合同签订后____天内完成。1.3分包工程的工程量与质量标准分包工程的工程量及其质量标准详见附件一《分包工程量清单》和《质量标准》。第二条：分包人的义务与责任2.1分包人应承担的义务分包人应按照合同约定，完成分包工程的施工，保证工程质量符合约定的标准。分包人应对分包工程的安全生产负全部责任，并承担由于分包人原因导致的工程损失。2.2分包人应遵守的法律法规分包人应遵守中华人民共和国的相关法律法规，包括但不限于《建筑法》、《合同法》等，并严格按照工程所在地的相关规定进行施工。2.3分包人的技术支持和服务分包人应提供技术支持和服务，确保承包人和使用人对分包工程的了解和掌握。分包人应在施工过程中提供必要的技术指导，协助承包人完成工程的验收工作。第三条：承包人的义务与责任3.1承包人应提供的条件承包人应提供分包工程所需的施工场地、水源、电源、照明等基本施工条件。承包人应保证施工场地的安全和畅通，确保分包人能顺利进行施工。3.2承包人应支付的款项承包人应按照合同约定的时间和金额，向分包人支付分包工程款项。具体支付方式见附件二《付款计划》。3.3承包人的监督和协调承包人应对分包人的施工进行监督和协调，确保分包工程符合合同约定的质量、安全、进度等要求。承包人应协助分包人解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。第四条：合同价格与支付4.1合同价格的确定合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2付款方式与支付时间承包人应按照附件二《付款计划》约定的付款方式和时间向分包人支付款项。4.3价格调整的条件与方式合同价格在本合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致成本变动，双方可协商调整合同价格。具体调整方式见附件三《价格调整条款》。第五条：工程质量与验收5.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合《质量标准》和工程所在地的相关法律法规。5.2验收程序与时间分包工程完成后，分包人应按照合同约定的程序，向承包人申请验收。承包人在收到验收申请后，应按照约定的时间进行验收。5.3质量问题的处理如分包工程出现质量问题，分包人应按照合同约定承担修复及赔偿责任。具体处理方式见附件四《质量问题处理办法》。第六条：工期与延期6.1工期的确定分包工程的工期为合同签订后____天。6.2延期的情况与处理分包人如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向承包人支付违约金。具体违约金计算方式见附件五《工期延期违约金计算办法》。6.3工期延误的违约责任分包人如违反合同约定的工期，应承担相应的违约责任。具体违约责任见附件五《工期延期违约金计算办法》。第八条：保险与安全8.1分包人的保险责任分包人应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。分包人应确保保险的有效性和及时更新，以保障施工过程中的人员安全。8.2承包人的保险责任承包人应为其员工和分包人施工过程中可能涉及的第三方人员购买相应的保险，并承担保险费用。承包人应确保保险的有效性和及时更新，以保障施工过程中的人员安全。8.3安全生产与环境保护分包人应遵守国家和地方的安全生产和环境保护法律法规，严格执行施工现场的安全规定和环境保护要求。分包人应负责施工现场的清洁、卫生和废物处理，确保施工过程中的环境保护。第九条：违约责任9.1分包人的违约行为与责任分包人如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。分包人应按照合同约定，向承包人支付违约金，并承担因违约产生的其他损失。9.2承包人的违约行为与责任承包人如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。承包人应按照合同约定，向分包人支付违约金，并承担因违约产生的其他损失。9.3违约责任的计算与赔偿违约金的计算方式详见附件六《违约金计算办法》。违约金不足以弥补损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条：争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点与适用法律争议解决的地点为____________________（具体地点），适用法律为中华人民共和国的法律。10.3争议解决的时间限制双方在争议发生之日起____天内，未能通过协商解决的，可以向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等。11.2合同解除的条件与程序合同的解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间和双方的责任等。11.3合同变更与解除后的处理合同变更或解除后，双方应按照变更协议或解除协议的约定，处理合同变更或解除产生的相关事项。第十二条：保密条款12.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同履行过程中，双方交换的与工程相关的技术、商业、财务等信息。保密信息的具体范围见附件七《保密信息清单》。12.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同履行完毕之日起____年。12.3违反保密条款的责任如一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，并向对方支付违约金。违约金的计算方式见附件六《违约金计算办法》。第十三条：合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序未经对方同意，双方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。如确需转让，应与对方协商一致，并签订书面转让协议。13.2分包的条件与程序分包人不得将其分包的工程再次分包。分包应事先征得承包人的同意，并签订书面分包协议。13.3转让与分包后的责任与义务合同转让或分包后，受让方或分包人应继续履行合同约定的义务，并承担相应的责任。第十四条：附件14.1合同附件的列表附件一：《分包工程量清单》附件二：《付款计划》附件三：《价格调整条款》附件四：《质量问题处理办法》附件五：《工期延期违约金计算办法》附件六：《违约金计算办法》附件七：《保密信息清单》14.2附件内容的说明与效力附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。双方对附件的内容应予以认可，并按照附件的约定履行合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方的概念与责任1.1第三方的定义第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。第三方介入是指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或甲乙双方的同意，参与合同的履行、监督、协调或决策等。1.2第三方的主要责任第三方介入后，应严格按照合同约定和国家相关法律法规，履行其职责。第三方应保持中立立场，公正、客观地进行工作，并提供专业服务。第三方应对其提供的服务负责，并承担因自身原因导致的责任。第二条：第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件（1）甲乙双方书面同意第三方的介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违反国家相关法律法规；（4）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益。2.2第三方介入的程序甲乙双方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、范围、时间等。双方应在收到通知后____天内协商一致，并签订书面第三方介入协议。第三方介入协议应明确介入的具体事项、权限、责任等。第三条：第三方介入后的合同变更3.1第三方介入导致的合同变更第三方介入可能导致合同内容的部分调整，包括但不限于工程范围、进度、质量标准等。甲乙双方应就第三方介入导致的合同变更，签订书面变更协议。3.2变更协议的签订与生效变更协议应由甲乙双方和第三方共同签订，并在签字盖章后生效。变更协议的生效不得影响原合同的履行。第四条：第三方介入后的责任划分4.1第三方介入后的责任划分4.2第三方承担的责任第三方应对其介入范围内的工作负责，并承担因自身原因导致的损失。第三方介入范围内的责任划分，应以第三方介入协议为准。4.3甲乙双方的责任甲乙双方应对第三方介入后的合同履行负责，并承担因自身原因导致的损失。甲乙双方应对第三方的行为进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行其职责。第五条：第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定甲乙双方应与第三方协商确定第三方责任限额，并明确写在第三方介入协议中。责任限额应符合国家相关法律法规和行业惯例。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，甲乙双方应与第三方重新协商，并签订书面变更协议。5.3第三方责任限额的支付第三方责任限额内的损失，由甲乙双方按照合同约定承担。第三方责任限额之外的损失，由第三方承担。第六条：第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入应在合同约定的事项完成后终止。如第三方未能按照约定完成工作，甲乙双方有权要求第三方退出。6.2第三方介入的终止程序甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面终止协议。终止协议应明确终止的时间、原因、双方的责任等。第七条：第三方介入后的争议解决7.1争议的解决方式第三方介入后产生的争议，甲乙双方应与第三方协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。7.2仲裁或诉讼的地点与适用法律争议解决的地点为____________________（具体地点），适用法律为中华人民共和国的法律。7.3争议解决的时间限制甲乙双方应在争议发生之日起____天内，向人民法院提起诉讼。第八条：第三方介入后的合同转让与分包8.1合同转让的条件与程序第三方介入的合同转让应符合原合同的约定，并征得甲乙双方的同意。转让双方应签订书面转让协议，并明确转让的内容、范围、时间等。8.2分包的条件与程序第三方介入的分包应符合原合同的约定，并征得甲乙双方的同意。分包双方应签订书面分包协议，并明确分包的范围、内容、时间等。8.3转让与分包后的责任与义务合同转让或分包后，受让方或分包人应继续履行原合同约定的义务，并承担相应的责任。第三方介入的相关条款，也应同步转让或分包。第九条：第三方介入后的保密条款9.1保密信息的定义与范围第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程量清单：详细列明分包工程的具体工程量和施工内容。2.质量标准：规定分包工程的质量要求和验收标准。3.付款计划：列明承包人应向分包人支付款项的时间、金额和方式。4.价格调整条款：规定合同价格调整的条件、方式和程序。5.质量问题处理办法：规定分包工程出现质量问题的处理方式。6.工期延期违约金计算办法：规定工期延期违约金的计算方式和标准。7.违约金计算办法：规定违约金的计算方式和标准。8.保密信息清单：列明需要保密的信息类型和范围。9.第三方介入协议：规定第三方介入的具体事项、权限、责任和责任限额。10.变更协议：规定合同变更的内容、范围、时间和费用等。11.终止协议：规定第三方介入终止的时间、原因和双方的责任等。12.转让协议：规定合同转让的内容、范围、时间和责任等。13.分包协议：规定分包的范围、内容、时间和责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包人未按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程的施工。责任认定：分包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担修复及赔偿责任等。2.承包人未按照合同约定的时间、金额向分包人支付款项。责任认定：承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担损失赔偿责任等。3.分包人未按照合同约定的技术标准和要求进行施工。责任认定：分包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担修复及赔偿责任等。4.承包人未按照合同约定的技术标准和要求提供施工条件。责任认定：承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担损失赔偿责任等。5.分包人未按照合同约定的安全生产要求进行施工。责任认定：分包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担损失赔偿责任等。6.承包人未按照合同约定的安全生产要求提供施工条件。责任认定：承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担损失赔偿责任等。7.分包人未按照合同约定的环境保护要求进行施工。责任认定：分包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担损失赔偿责任等。8.承包