2024年大数据中心建设劳务分包及设备采购合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大数据中心建设劳务分包及设备采购合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3定义第二条劳务分包内容2.1劳务分包范围2.2劳务分包时间2.3劳务分包质量标准第三条设备采购内容3.1设备采购清单3.2设备采购金额3.3设备采购时间第四条合同价格及支付方式4.1合同总金额4.2支付方式4.3支付时间第五条工期及进度5.1工期要求5.2工程进度报告5.3工期延误处理第六条质量保证及验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量问题处理第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密泄露责任第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼或仲裁费用第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条合同的附件11.1附件清单11.2附件的生效第十二条其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3合同的完整性第十三条甲方代表及乙方代表13.1甲方代表13.2乙方代表第十四条合同签署日期及地点14.1签署日期14.2签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3定义：（1）大数据中心：指×××大数据中心的建设项目。（2）劳务分包：指乙方按照甲方的要求，对大数据中心项目所提供的劳动力服务。（3）设备采购：指乙方根据甲方要求，为大数据中心项目提供的设备采购服务。第二条劳务分包内容2.1劳务分包范围：乙方负责大数据中心建设项目的土建、安装、装修等施工任务。2.2劳务分包时间：自合同签订之日起至项目竣工交付之日止。2.3劳务分包质量标准：乙方应按照国家标准和行业规范，保证施工质量达到优良等级。第三条设备采购内容3.1设备采购清单：详见附件一《设备采购清单》。3.2设备采购金额：设备采购总金额为人民币××万元，详见附件一。3.3设备采购时间：自合同签订之日起至设备安装调试完毕之日止。第四条合同价格及支付方式4.1合同总金额：人民币××万元，具体金额详见附件二《合同价格明细表》。4.2支付方式：甲方按照乙方实际完成的工作量，分期支付劳务分包费用和设备采购费用。4.3支付时间：甲方应在每期工作量完成后十五个工作日内支付相应的费用。第五条工期及进度5.1工期要求：大数据中心建设项目应按照甲方确定的工期要求完成，具体工期详见附件三《工期计划表》。5.3工期延误处理：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金；如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的延长工期费用。第六条质量保证及验收6.1质量标准：乙方应按照国家标准和行业规范，保证劳务分包和设备采购的质量。6.2验收程序：甲方应组织专业人员进行工程验收，验收合格后方可投入使用。6.3质量问题处理：如乙方提供的劳务分包或设备采购存在质量问题，乙方应负责及时修复或更换，并承担相应费用。第七条保密条款7.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。7.3保密泄露责任：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任（1）甲方未按约定时间支付劳务分包费用和设备采购费用的，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：应付款项金额×日违约金利率×违约天数。（2）甲方未按约定工期要求完成工程导致乙方无法按计划施工的，应承担乙方因工期延误产生的额外费用。8.2乙方违约责任（1）乙方未按约定质量标准完成劳务分包或设备采购的，应负责修复或更换，并承担相应费用。（2）乙方未按约定时间完成工程导致工期延误的，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：应付款项金额×日违约金利率×违约天数。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：甲方所在地。9.3诉讼或仲裁费用：诉讼或仲裁费用由败诉方承担。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：合同变更应书面签署，并经双方协商一致。10.3合同解除条件：双方同意解除合同的，应书面签署解除协议，并经双方签字盖章生效。第十一条合同的附件11.1附件清单：详见附件四《合同附件清单》。11.2附件的生效：附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.2法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.3合同的完整性：本合同及其附件构成双方之间关于大数据中心建设劳务分包及设备采购合同的完整协议，取代了所有以前的书面或口头协议和谈判。第十三条甲方代表及乙方代表13.1甲方代表：×××，职务：×××。13.2乙方代表：×××，职务：×××。第十四条合同签署日期及地点14.1签署日期：××年××月××日。14.2签署地点：××省××市××区××路××号。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所涉及的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等，均应遵守本合同的约定。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定，履行各自职责，确保合同的顺利实施。第十六条第三方介入的附加条款16.1第三方选定：甲乙双方应共同协商确定第三方的选定标准和程序。16.2第三方义务：第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行监督、检查、审计等职责。16.3第三方权利：第三方有权要求甲乙双方提供与合同实施相关的资料和信息。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方应对其履行职责过程中的行为承担相应责任，但其责任限额应不超过甲方支付给第三方的费用。17.2第三方责任限制：第三方不承担因其主观故意或重大过失导致的责任。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方：第三方应向甲方负责，按照合同约定履行监督、检查、审计等职责。18.2第三方与乙方：第三方应独立于乙方，不参与乙方的施工过程，仅对施工结果进行监督和评价。第十九条第三方介入的变更和解除19.1第三方变更：如第三方因故不能履行合同义务，甲乙双方应共同协商确定新的第三方。19.2第三方解除：合同履行完毕或甲乙双方协商解除合同时，第三方合同相应终止。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方争议：如甲乙双方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。20.2第三方仲裁：如争议涉及合同约定的仲裁事项，甲乙双方同意提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。第二十一条第三方介入的费用21.1第三方费用：第三方所需的费用，包括但不限于审计费、监理费等，由甲乙双方协商确定。21.2第三方费用的支付：甲方应在合同约定的支付时间内，将第三方费用支付给乙方，由乙方转付给第三方。第二十二条第三方介入的合同附件22.1第三方合同附件：甲乙双方与第三方签订的合同附件，应明确第三方的权责和义务。22.2第三方附件的生效：第三方合同附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二十三条第三方介入的其他条款23.1不可抗力：第三方因不可抗力导致无法履行合同义务的，应向甲乙双方及时通知，并提供相关证明文件。23.2法律适用：第三方合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。23.3合同的完整性：本合同及其附件构成甲乙双方与第三方之间关于大数据中心建设劳务分包及设备采购合同的完整协议，取代了所有以前的书面或口头协议和谈判。第二十四条第三方介入的签署日期及地点24.1签署日期：××年××月××日。24.2签署地点：××省××市××区××路××号。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《设备采购清单》详细要求：列出设备采购的详细清单，包括设备名称、型号、数量、单价、总价等信息。附件二：《合同价格明细表》详细要求：详细列出合同价格的构成，包括劳务分包费用、设备采购费用、第三方费用等。附件三：《工期计划表》详细要求：列出项目的详细工期计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件四：《合同附件清单》详细要求：列出合同附件的名称和数量，以及附件的生效条件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于未按约定时间支付费用、未按约定质量标准完成工作、工期延误、质量问题等。责任认定标准：（1）违约金计算方式：违约金计算方式为：应付款项金额×日违约金利率×违约天数。（2）违约责任承担：违约方应承担因违约产生的额外费用，并支付给对方相应的违约金。示例说明：如甲方未按约定时间支付劳务分包费用，甲方应支付给乙方违约金，违约金计算方式为：应付款项金额×日违约金