2024年全新工程分包服务范围协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年全新工程分包服务范围协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址（如有）第二条：工程分包服务范围2.1分包工程的范围和内容2.2分包工程的地点和时间2.3分包工程的规模和数量第三条：分包服务费用3.1费用计算方式3.2费用支付方式和时间3.3费用调整机制（如有）第四条：分包服务质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准和方法4.3质量问题处理方式第五条：合同履行期限5.1工程分包开始日期5.2工程分包结束日期5.3工期延误的处理第六条：违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任6.3丙方违约责任（如有）第七条：争议解决方式7.1双方协商解决7.2提交仲裁机构仲裁7.3向人民法院提起诉讼第八条：合同的变更和解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更和解除的程序第九条：保密条款9.1保密信息的范围和内容9.2保密信息的保密期限9.3保密信息泄露的责任第十条：合同的生效、无效和终止10.1合同生效条件10.2合同无效的情形10.3合同终止的情形第十一条：不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力事件的后果第十二条：合同的附件12.1附件清单12.2附件的效力12.3附件的补充和修改第十三条：其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2合同的书面形式13.3合同的修订和补充第十四条：合同的签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章（如有）第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：“某某某工程有限公司”，注册地址为：“省市区路号”。1.2乙方名称及地址乙方全称为：“某某某建筑工程有限公司”，注册地址为：“省市区路号”。1.3丙方名称及地址（如有）如合同中涉及丙方，丙方全称为：“某某某材料供应有限公司”，注册地址为：“省市区路号”。第二条：工程分包服务范围2.1分包工程的范围和内容乙方同意按照甲方的要求，承建甲方所指定的“某某某住宅小区”项目中的如下分包工程：（1）室内外装修工程；（2）给排水工程；（3）电气照明工程；（4）暖通工程；（5）消防工程；（6）园林绿化工程。2.2分包工程的地点和时间分包工程实施地点为：“某某某住宅小区”项目施工场地。分包工程计划开始日期为：2024年X月X日。分包工程计划结束日期为：2024年X月X日。2.3分包工程的规模和数量分包工程的规模为：住宅小区共计栋楼，户。分包工程的数量为：按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工。第三条：分包服务费用3.1费用计算方式分包服务费用为：万元整（大写：人民币万元整）。3.2费用支付方式和时间甲方应在合同签订后的7个工作日内，向乙方支付分包服务费用的50%作为预付款。剩余的50%服务费用，甲方应在工程验收合格后7个工作日内支付。3.3费用调整机制（如有）如遇工程范围变更、工程量增减等特殊情况，双方可协商调整分包服务费用。调整方式为：按实际变更的工程量进行费用计算。第四条：分包服务质量标准4.1工程质量要求分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.2质量验收标准和方法工程验收标准和方法按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行。4.3质量问题处理方式如分包工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的7个工作日内进行整改，直至满足质量要求。如乙方未能在规定时间内整改到位，甲方有权按照约定扣除乙方相应的质量保证金。第五条：合同履行期限5.1工程分包开始日期工程分包开始日期为：2024年X月X日。5.2工程分包结束日期工程分包结束日期为：2024年X月X日。5.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为分包服务费用的千分之一。第八条：违约责任8.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：损失金额的10%。8.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：损失金额的10%。8.3丙方违约责任（如有）如丙方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担违约责任，向受损方支付违约金，违约金计算方式为：损失金额的10%。第九条：争议解决方式9.1双方协商解决双方应积极履行合同，如发生争议，通过友好协商解决。9.2提交仲裁机构仲裁如双方协商不成，任何一方均可向甲方所在地仲裁机构申请仲裁。9.3向人民法院提起诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和解除10.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3变更和解除的程序合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等，并经双方签字盖章生效。第十一条：不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。11.3不可抗力事件的后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第十二条：合同的附件12.1附件清单附件清单包括：分包工程图纸、工程量清单、技术要求等。12.2附件的效力附件与合同具有同等法律效力。12.3附件的补充和修改附件的补充和修改需双方协商一致，并签订书面协议。第十三条：其他约定13.1双方的其他权利和义务双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的权利和义务。13.2合同的书面形式本合同及合同附件均为书面形式，一式两份，甲乙双方各执一份。13.3合同的修订和补充合同的修订和补充需双方协商一致，并签订书面修订协议。第十四条：合同的签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表（姓名）：_________职务：_________日期：____年__月__日14.2乙方签字盖章乙方代表（姓名）：_________职务：_________日期：____年__月__日14.3丙方签字盖章（如有）丙方代表（姓名）：_________职务：_________日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方指非合同当事人，但为合同的履行提供必要服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、检测机构、监理机构、咨询机构等。第二条：第三方介入的程序2.1第三方选择甲方、乙方应共同协商选择第三方，并签订相应的服务合同。2.2第三方介入方式第三方介入合同的履行，应按照甲乙双方的约定和合同要求进行。2.3第三方服务范围第三方服务范围包括但不限于：工程检测、质量监理、技术咨询等。第三条：第三方责任3.1第三方责任限额第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，责任限额为第三方服务费用的两倍。3.2第三方义务第三方应按照合同约定提供服务，并确保服务质量和效果。3.3第三方权利第三方有权按照合同约定获取服务费用，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理和监督，确保服务质量和进度。4.2第三方与乙方的关系第三方应按照乙方的要求提供服务，并接受乙方的监督和评价。4.3第三方与甲方、乙方之间的沟通第三方应保持与甲方、乙方的良好沟通，及时报告服务进展和问题。第五条：第三方介入的变更和解除5.1第三方变更条件第三方变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方解除条件第三方解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。5.3变更和解除的程序第三方变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等，并经双方签字盖章生效。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约行为第三方如违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担违约责任。6.2第三方违约责任限额第三方违约责任限额为第三方服务费用的两倍。6.3第三方违约金支付方式第三方应按照甲方、乙方的要求支付违约金。第七条：争议解决方式7.1第三方争议解决如第三方与甲方、乙方发生争议，通过友好协商解决。7.2提交仲裁机构仲裁如协商不成，任何一方均可向甲方所在地仲裁机构申请仲裁。7.3向人民法院提起诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条：合同的变更和解除8.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。8.3变更和解除的程序合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等，并经双方签字盖章生效。第九条：不可抗力9.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。9.3不可抗力事件的后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第十条：附件的补充和修改10.1附件清单附件清单包括：分包工程图纸、工程量清单、技术要求等。10.2附件的效力附件与合同具有同等法律效力。10.3附件的补充和修改附件的补充和修改需双方协商一致，并签订书面协议。第十一条：其他约定11.1双方的其他权利和义务双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的权利和义务。11.2合同的书面形式本合同及合同附件均为书面形式，一式两份，甲乙双方各执一份。11.3合同的修订和补充合同的修订和补充需双方协商一致，并签订书面修订协议。第十二条：合同的签字盖章12.1甲方签字盖章甲方代表（姓名）：_________职务：_________日期：____年__月第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程图纸详细要求和说明：本附件包含分包工程的详细图纸，包括建筑平面图、立面图、剖面图等，以及与工程相关的细部设计图纸。图纸应符合国家相关标准和甲方的要求，且需经甲方审核批准后方可使用。附件2：工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出了分包工程的各项工程量，包括材料用量、人工费用、施工设备等。工程量清单应准确无误，作为计算合同价款的基础。附件3：技术要求详细要求和说明：本附件包含了分包工程的技术要求，如材料品种、规格、性能标准等。技术要求应符合国家相关标准和甲方的要求。附件4：质量验收标准和方法详细要求和说明：本附件明确了分包工程的质量验收标准和方法，包括验收程序、验收合格标准等。质量验收标准应符合国家相关标准和甲方的要求。附件5：施工组织设计详细要求和说明：本附件详细介绍了分包工程的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。施工组织设计应符合国家相关标准和甲方的要求。附件6：施工合同协议书详细要求和说明：本附件为施工合同的协议书，包含了合同双方的基本信息、合同金额、合同工期等合同主要条款。协议书应由双方签字盖章后生效。附件7：履约保证金证书详细要求和说明：本附件为乙方缴纳的履约保证金证书，作为乙方履行合同的担保。履约保证金金额和退还条件应在合同中约定。附件8：付款凭证详细要求和说明：本附件包含了合同价款的支付凭证，如银行转账凭证、支票复印件等。付款凭证应作为甲方支付合同价款的依据。附件9：验收报告详细要求和说明：本附件为分包工程验收报告，包括工程验收合格证书、验收意见等。验收报告应由甲方、乙方、第三方共同签署。附件10：违约金计算公式详细要求和说明：本附件提供了违约金的计算公式，用于计算甲方、乙方、丙方违约时的违约金金额。违约金计算公式应符合合同约定。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求。3.丙方未按约定提供服务或服务质量不符合要求。4.甲方、乙方、丙方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行或部分履行，甲方、乙方、丙方应承担违约责任。2.违约行为导致甲方、乙方、丙方损失的，违约方应按照合同约定或损失金额的10%向受损方支付违约金。3.违约行为涉及第三方服务的，第三方应按照合同约定承担违约责任。示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按照违约金计算公式要求乙方支付违约金。具体违约金金额根据合同约定的计算公式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及合同附件，包括双方的权利、义务和