工程总包招标文件费率范本

工程总包招标文件费率范本合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程周期：__________二、甲方权利和义务2.1甲方应向乙方提供完整的项目资料，包括设计文件、施工图纸、技术规范等。2.2甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方的工程款项。2.3甲方应协助乙方办理项目所需的各种审批手续。2.4甲方应确保项目在合同约定的工期内完成。2.5甲方应遵守国家法律法规，不得要求乙方违法施工。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成项目的施工。3.2乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方提交工程进度报告和工程款项申请。3.3乙方应保证项目施工的安全，防止事故的发生。3.4乙方应妥善保管甲方提供的项目资料，不得泄露给第三方。3.5乙方应按照合同约定的期限完成项目，如有逾期，应承担违约责任。四、工程款项及支付方式4.1乙方向甲方提交的工程款项申请应详细列出工程进度、工程量及款项金额。4.2甲方应在收到乙方提交的工程款项申请后及时进行审核，并在审核无误后七个工作日内支付乙方工程款项。4.3工程款项的支付方式为：__________五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，不得违法从事合同约定的工程。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且工程款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________合同日期：__________一、附件列表：1.项目设计文件2.施工图纸3.技术规范4.工程进度报告5.工程款项申请6.审批手续相关文件7.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，认定为国家法律法规规定的违约行为。2.乙方未按约定内容和标准完成项目施工，认定为国家法律法规规定的违约行为。3.甲方要求乙方违法施工，乙方未拒绝，认定为国家法律法规规定的违约行为。4.乙方未按约定期限完成项目，认定为国家法律法规规定的违约行为。5.双方未遵守合同约定的其他条款，均认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照约定完成各自的权利和义务的行为。3.违约金：指一方违反合同约定应向对方支付的赔偿金。4.工程款项：指甲方按照乙方提交的工程进度报告和工程款项申请支付给乙方的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程款项：乙方应与甲方沟通协商，要求甲方按时支付工程款项。如协商无果，乙方可依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定内容和标准完成项目施工：甲方应要求乙方按照约定内容和标准完成项目施工。如乙方仍不改正，甲方可依法向人民法院提起诉讼。3.甲方要求乙方违法施工：乙方应坚决拒绝，并向有关部门报告。如甲方坚持要求违法施工，乙方可依法向人民法院提起诉讼。4.乙方未按约定期限完成项目：甲方应与乙方沟通协商，要求乙方在约定期限内完成项目。如协商无果，甲方可依法向人民法院提起诉讼。5.双方未遵守合同约定的其他条款：双方均可依法向人民法院提起诉讼，要求对方承担违约责任。五、所有应用场景：1.工程总包招标文