2024年工程劳务分包协议模板

2024年标准版工程劳务分包协议模板版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2工程概述1.3术语解释2.工程分包范围与工作内容2.1分包工程范围2.2工作内容与要求2.3分包工程量清单3.分包价格与支付条款3.1分包价格3.2支付方式与时间3.3价格调整机制4.工期与进度4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3关键节点与进度要求5.质量标准与要求5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收与争议解决6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.材料与设备7.1分包方材料与设备7.2总包方材料与设备7.3材料与设备质量要求8.沟通协调与信息反馈8.1沟通协调机制8.2信息反馈与报告8.3变更与调整的处理9.违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿金额与方式9.3违约争议解决10.解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点与机构11.3仲裁裁决的执行12.一般条款12.1合同的生效与终止12.2保密条款12.3法律适用与争议解决13.附件13.1工程图纸与技术文件13.2分包工程量清单13.3其他重要文件14.签字盖章页14.1总包方签字盖章14.2分包方签字盖章14.3见证方签字盖章第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方甲方：（总包方名称全称）乙方：（分包方名称全称）1.2工程概述工程名称：（工程项目的全称）工程地点：（工程项目的具体地点）工程性质：（工程项目的性质，如住宅、商业、公共设施等）工程规模：（工程项目的规模描述）1.3术语解释本合同中下列术语的含义如下：分包工程：指乙方根据本合同约定，对甲方负责的工程项目中的一部分工程进行施工、安装、调试、交付使用以及质保等工作。总包方：指甲方，负责整个工程项目的建设、管理和运营。分包方：指乙方，负责分包工程的施工、安装、调试、交付使用以及质保等工作。工程量清单：指本合同附件中列明的分包工程各项工程量的详细清单。质保期：指本合同约定的工程验收合格后，乙方对分包工程提供的质量保证期限。第二条工程分包范围与工作内容2.1分包工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于：（1）施工图纸和设计文件中规定的分包工程部分的土建、安装、装修等施工工作；（2）分包工程所需材料、设备采购、运输、储存、安装、调试等工作；（3）分包工程施工现场的管理、安全防护、环境保护等工作；（4）分包工程的质量保证、质保期内的维修、保养等工作。2.2工作内容与要求乙方应当按照合同约定和国家相关法律法规、标准、规范的要求，完成分包工程的所有工作。具体包括但不限于：（1）严格按照施工图纸和设计文件进行施工，确保工程质量；（2）按照约定的工期完成分包工程，不得延误；（3）确保分包工程的安全，防止安全事故的发生；（4）保护环境，遵守施工现场的环保规定；（5）接受甲方的监督和管理，遵守甲方的规章制度。2.3分包工程量清单分包工程量清单详见本合同附件。乙方应当根据分包工程量清单进行施工，不得擅自变更工程量。第三条分包价格与支付条款3.1分包价格分包价格按照附件中列明的分包工程量清单和约定的单价进行计算。分包价格为本合同的保密内容，未经双方同意不得向第三方透露。3.2支付方式与时间甲方按照乙方实际完成分包工程量的70%支付进度款；工程验收合格后，甲方再支付剩余的30%作为尾款。支付时间约定的详细内容见附件。3.3价格调整机制本合同签订后，如遇市场行情变化、政策调整等因素，导致分包工程成本发生较大变化，双方可协商调整分包价格。具体调整方式见附件。第四条工期与进度4.1工程开工日期本合同约定的工程开工日期为：（具体日期）4.2工程完工日期本合同约定的工程完工日期为：（具体日期）4.3关键节点与进度要求乙方应当按照甲方的要求，按时完成关键节点的施工工作。具体关键节点及进度要求见附件。第五条质量标准与要求5.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、标准、规范的要求，并满足甲方的质量要求。具体质量标准见附件。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强质量控制，确保分包工程的质量。具体质量保证措施见附件。5.3质量验收与争议解决工程验收按照甲乙双方约定的验收程序进行。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。如因质量问题产生争议，双方可协商解决，也可按照本合同争议解决条款处理。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格按照国家相关法律法规、标准、规范的要求，加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全生产。具体安全生产要求见附件。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，加强施工现场的环保管理，确保施工现场的环境卫生。具体环保要求见附件。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，并按照甲方要求进行处理第八条沟通协调与信息反馈8.1沟通协调机制甲乙双方应建立畅通的沟通协调机制，确保工程顺利进行。具体包括但不限于：（1）定期召开工程协调会议，解决工程中的问题；（2）甲乙双方项目负责人应及时沟通，协调解决现场问题；（3）乙方应按照甲方要求，提交工程进度报告、质量报告等相关资料。8.2信息反馈与报告乙方应实时向甲方反馈分包工程的施工情况，包括但不限于：（1）工程进度报告；（2）质量报告；（3）安全生产报告；（4）环保报告。8.3变更与调整的处理如因设计变更、工程量增减等原因导致工程进度、质量、成本等方面发生变化，乙方应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行调整。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为与责任甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务。如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。具体违约行为与责任见附件。9.2赔偿金额与方式违约赔偿金额根据违约方的违约程度、损失程度等因素确定。赔偿方式可以是违约方支付赔偿金、承担额外工作等。具体赔偿金额与方式见附件。9.3违约争议解决如发生违约争议，甲乙双方应通过协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条解除与终止10.1合同解除条件（1）双方协商一致；（2）一方违约，另一方依法解除；（3）合同约定的工程完工日期提前或延后，经双方协商一致解除。10.2合同终止条件（1）分包工程验收合格，乙方完成所有工作；（2）分包工程因故取消，双方协商一致终止；（3）一方违约，另一方依法终止。10.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并清理施工现场。甲方应按照约定支付乙方相应的款项。第十一条争议解决11.1争议解决方式本合同争议的解决方式如下：（1）双方通过友好协商解决；（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点与机构本合同争议的仲裁地点为：（具体地点），仲裁机构为：（具体机构）。11.3仲裁裁决的执行仲裁裁决作出后，双方均应按照裁决履行。如一方不履行，另一方可以向人民法院申请强制执行。第十二条一般条款12.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工日期终止。12.2保密条款甲乙双方应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.3法律适用与争议解决本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条附件附件为本合同的组成部分，包括但不限于：（1）分包工程量清单；（2）施工图纸和技术文件；（3）其他重要文件。第十四条签字盖章页本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字盖章：______________乙方签字盖章：______________见证方签字盖章：______________签订日期：____年____月____日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细要求和说明：本附件列出了分包工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。乙方应根据此清单进行施工，不得擅自变更工程量。附件二：施工图纸和技术文件详细要求和说明：本附件包含了分包工程的施工图纸和技术文件，乙方应严格按照这些文件的要求进行施工，确保工程质量。附件三：工程进度计划详细要求和说明：本附件详细描述了分包工程的施工进度计划，包括各阶段的工作内容、开始时间、结束时间等。乙方应按照此计划完成工程，确保工程按时完工。附件四：质量保证措施详细要求和说明：本附件详细描述了乙方应采取的质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制、质量验收等。乙方应确保分包工程的质量符合合同要求。附件五：安全生产与环保要求详细要求和说明：本附件详细描述了乙方应遵守的安全生产与环保要求，包括法律法规、标准规范等。乙方应加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的环保。附件六：沟通协调与信息反馈机制详细要求和说明：本附件详细描述了甲乙双方应建立的沟通协调机制，包括会议安排、信息反馈要求等。甲乙双方应保持密切沟通，确保工程顺利进行。附件七：变更与调整的处理详细要求和说明：本附件明确了因设计变更、工程量增减等导致工程进度、质量、成本等方面发生变化时，乙方的通知义务以及甲乙双方的调整处理方式。附件八：违约行为及责任认定详细要求和说明：本附件详细列出了各种违约行为，包括乙方迟延履行、工程质量不符合要求等，并明确了违约责任认定标准及违约方的赔偿责任。附件九：争议解决方式详细要求和说明：本附件明确了争议解决方式，包括友好协商和诉讼等方式，并明确了仲裁地点与机构。附件十：保密条款详细要求和说明：本附件明确了甲乙双方的保密义务，包括保密内容、保密期限等，以及对违反保密义务的违约方的处罚措施。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方迟延履行：乙方未按照合同约定的时间完成工程，视为违约。甲方有权根据迟延程度要求乙方支付违约金，或解除合同并追究乙方赔偿责任。示例说明：乙方因自身原因导致工程进度严重迟延，甲方要求乙方支付违约金10万元。2.工程质量不符合要求：乙方完成的工程质量不符合合同约定及国家标准，视为违约。甲方有权要求乙方整改，并承担整改费用。如工程质量严重不符合要求，甲方有权解除合同并追究乙方赔偿责任。示例说明：乙方完成的工程质量不符合国家标准，甲方要求乙方整改，并支付整改费用5万元。3.安全生产与环保不符合要求：乙方在施工过程中，发生安全事故或环保违法行为，视为违约。甲方有权要求乙方承担相应的安全事故赔偿责任或环保违法行为的罚款。示例说明：乙方在施工现场发生安全事故，导致人员伤亡，甲方要求乙方承担50万元的赔偿责任。4.信息反馈与报告不符合要求：乙方未按照约定及时反馈工程进度、质量等信息，视为违约。甲方有权要求乙方及时反馈信息，并承担因信息不畅导致的一切损失。示例说明：乙方未按时提交工程进度报告，导致甲方无法及时掌握工程进展，甲方要求乙方承担10万元的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方与乙方之间，就分包工程达成的明确双方权利义务关系的文件。2.分包工程：指乙方根据本