建筑工程扩建工程合同协议书

建筑工程扩建工程合同协议书合同编号：__________合同各方当事人：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：2.承包商具备建筑工程施工资质，愿意承担原工程扩建工程的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的扩建工程包括但不限于：__________________（具体工程内容）。1.2承包商应按照本合同约定的工程内容、规模、标准和质量要求完成施工。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币________万元（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2业主应按照本合同约定的付款进度向承包商支付合同价款。2.3承包商完成施工后，应向业主提供完整的工程资料和验收手续。第三条施工期限3.1承包商应按照本合同约定的施工计划完成施工。3.2施工期限自双方签订本合同之日起至________年________月________日止。第四条工程质量与标准4.1承包商应按照我国相关法律法规、行业标准、设计文件和本合同约定的质量要求完成施工。4.2工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为________年。第五条合同的履行与验收5.1承包商应按照本合同约定的工程内容、规模、标准和质量要求进行施工。5.2业主或其委托的监理机构对施工过程进行监督，并对施工质量进行验收。5.3工程竣工后，承包商应向业主提供完整的工程资料和验收手续。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2承包商未按照约定完成施工的，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的________%。6.3业主未按照约定支付合同价款的，应向承包商支付滞纳金，滞纳金为应付款项的________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为________年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________法定代表（或授权代表）：____________法定代表（或授权代表）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.原工程设计文件2.扩建工程设计文件3.承包商资质证明文件4.工程量清单5.施工图纸6.工程质量标准及规范7.付款凭证8.验收报告9.工程保修条款10.补充协议二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成施工，认定标准为实际完成时间超过合同约定的施工期限。2.业主未按照约定支付合同价款，认定标准为付款进度滞后于合同约定的付款时间。3.工程质量不符合约定标准，认定标准为工程验收不合格。4.双方未履行合同约定的其他义务，包括但不限于工程变更、停工、复工等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程并提供施工场地。2.乙方：指合同中的承包商方，负责施工并提供合格的工程。3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润及税费等。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指业主未按约定时间支付合同价款时，应向承包商支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应采取措施加快施工进度，并向业主支付违约金。2.工程质量问题：承包商应按照约定标准进行整改，直至达到验收标准。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款进度进行支付，如有争议可通过协商解决。4.工程变更：双方应签订补充协议，明确变更内容、价款及工期等。5.不可抗力：双方应按合同约定处理不可抗力事件，包括停工、复工等。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的扩建施工。2.适用于承包商具