嵩明县基坑支护合同范例

嵩明县基坑支护合同范例第一篇范文：合同编号：__________

一、合同订立

1.1双方当事人

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

1.2合同依据

依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就嵩明县基坑支护工程达成如下协议。

二、工程概况

2.1工程名称：嵩明县基坑支护工程

2.2工程地点：嵩明县__________区域

2.3工程规模：__________平方米

2.4工程内容：主要包括基坑支护、土方开挖、边坡防护等。

三、合同主体

3.1甲方责任

3.1.1负责提供施工场地、相关资料及必要的施工条件；

3.1.2负责协调有关部门及施工单位之间的关系；

3.1.3负责支付合同约定的工程款；

3.1.4负责对乙方施工过程进行监督检查。

3.2乙方责任

3.2.1按照甲方要求，在规定的时间内完成基坑支护工程；

3.2.2严格按照设计要求进行施工，确保工程质量；

3.2.3配备合格的施工人员，确保施工安全；

3.2.4对施工现场进行文明施工，保护环境。

四、合同工期

4.1合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

五、工程质量与验收

5.1工程质量应符合国家现行相关质量标准及设计要求。

5.2工程验收分为分项工程验收和竣工验收。分项工程验收由乙方自行组织，甲方派人参加；竣工验收由甲方组织，乙方参加。

六、工程款支付

6.1工程款支付方式：按月进度支付，甲方在乙方提交相关资料后5个工作日内支付。

6.2工程款支付比例：根据工程进度，按比例支付，具体比例由甲乙双方协商确定。

七、违约责任

7.1甲方违约责任

7.1.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的______%计算。

7.1.2甲方未按约定提供施工场地、相关资料及施工条件的，应承担相应责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

7.2乙方违约责任

7.2.1乙方未按约定完成工程的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

7.2.2乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，修复费用由乙方承担。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

9.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

十、附件

10.1嵩明县基坑支护工程设计图纸

10.2甲方提供的施工场地及相关资料

10.3施工单位资质证书及人员资格证书

10.4甲方支付工程款的凭证

10.5其他有关文件及资料

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同订立

1.1双方当事人

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

1.2合同依据

依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就嵩明县基坑支护工程达成如下协议。

二、工程概况

2.1工程名称：嵩明县基坑支护工程

2.2工程地点：嵩明县__________区域

2.3工程规模：__________平方米

2.4工程内容：主要包括基坑支护、土方开挖、边坡防护等。

三、合同主体

3.1甲方责任

3.1.1负责提供施工场地、相关资料及必要的施工条件；

3.1.2负责协调有关部门及施工单位之间的关系；

3.1.3负责支付合同约定的工程款；

3.1.4负责对乙方施工过程进行监督检查；

3.1.5甲方拥有对工程质量的最终决定权。

3.2乙方责任

3.2.1按照甲方要求，在规定的时间内完成基坑支护工程；

3.2.2严格按照设计要求进行施工，确保工程质量；

3.2.3配备合格的施工人员，确保施工安全；

3.2.4对施工现场进行文明施工，保护环境。

3.3丙方责任

3.3.1作为工程监理方，负责对工程施工全过程进行监督和检查；

3.3.2确保工程质量、安全、进度符合相关法律法规和合同约定；

3.3.3对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见，确保问题得到及时解决；

3.3.4对工程进度进行跟踪，确保工程按期完成。

四、合同工期

4.1合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

五、工程质量与验收

5.1工程质量应符合国家现行相关质量标准及设计要求。

5.2工程验收分为分项工程验收和竣工验收。分项工程验收由乙方自行组织，丙方派人参加；竣工验收由甲方组织，乙方和丙方参加。

六、工程款支付

6.1工程款支付方式：按月进度支付，甲方在乙方提交相关资料后5个工作日内支付。

6.2工程款支付比例：根据工程进度，按比例支付，具体比例由甲乙丙三方协商确定。

七、违约责任及限制条款

7.1甲方违约责任

7.1.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的______%计算。

7.1.2甲方未按约定提供施工场地、相关资料及施工条件的，应承担相应责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

7.2乙方违约责任

7.2.1乙方未按约定完成工程的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

7.2.2乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，修复费用由乙方承担。

7.2.3乙方在施工过程中不得擅自改变设计方案，如需修改，应经甲方同意，并承担由此产生的相关费用。

7.3丙方违约责任

7.3.1丙方未按约定履行监理职责的，应承担违约责任，赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

9.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份。

十、附件

10.1嵩明县基坑支护工程设计图纸

10.2甲方提供的施工场地及相关资料

10.3施工单位资质证书及人员资格证书

10.4甲方支付工程款的凭证

10.5其他有关文件及资料

十一、总结

11.1第三方介入的意义和目的：

第三方丙方的介入，旨在确保工程质量和进度，对施工过程进行监督和检查，为甲方提供专业化的监理服务，降低工程风险。

11.2甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目投资方，对工程质量和进度具有最终决定权，确保工程符合预期目标，实现投资收益最大化。甲方的主导地位有利于确保工程顺利进行，维护自身权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同订立

1.1双方当事人

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

1.2合同依据

依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就嵩明县基坑支护工程改造及扩建项目达成如下协议。

二、工程概况

2.1工程名称：嵩明县基坑支护工程改造及扩建项目

2.2工程地点：嵩明县__________区域

2.3工程规模：__________平方米

2.4工程内容：主要包括基坑支护改造、土方开挖、边坡防护、加固工程等。

三、合同主体

3.1甲方责任

3.1.1负责提供项目改造及扩建所需的场地、相关资料及必要的施工条件；

3.1.2负责协调有关部门及施工单位之间的关系；

3.1.3负责支付合同约定的工程款；

3.1.4负责对工程进度、质量、安全进行监督。

3.2乙方责任

3.2.1按照甲方要求，在规定的时间内完成基坑支护工程改造及扩建；

3.2.2严格按照设计要求进行施工，确保工程质量；

3.2.3配备合格的施工人员，确保施工安全；

3.2.4对施工现场进行文明施工，保护环境。

3.3丙方责任

3.3.1作为工程监理方，负责对工程施工全过程进行监督和检查；

3.3.2确保工程质量、安全、进度符合相关法律法规和合同约定；

3.3.3对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见，确保问题得到及时解决；

3.3.4对工程进度进行跟踪，确保工程按期完成。

四、合同工期

4.1合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

五、工程质量与验收

5.1工程质量应符合国家现行相关质量标准及设计要求。

5.2工程验收分为分项工程验收和竣工验收。分项工程验收由乙方自行组织，丙方派人参加；竣工验收由甲方组织，乙方和丙方参加。

六、工程款支付

6.1工程款支付方式：按月进度支付，甲方在乙方提交相关资料后5个工作日内支付。

6.2工程款支付比例：根据工程进度，按比例支付，具体比例由甲乙丙三方协商确定。

七、乙方权利条款

7.1乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款；

7.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、材料等；

7.3乙方有权要求甲方对施工过程中的问题进行及时解决；

7.4乙方有权在施工过程中对设计进行合理的调整，但需经甲方同意。

八、甲方违约及限制条款

8.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的______%计算；

8.2甲方未按约定提供施工条件或场地，导致乙方无法按时完成工程的，应承担相应责任，赔偿乙方因此遭受的损失；

8.3甲方不得擅自更改工程设计，如需修改，应与乙方协商一致，并承担由此产生的相关费用。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

10.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效；

10.2本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份。

十一、总结

11.1乙方为主导的目的和意义：

乙