全国工程测量合同范例

全国工程测量合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于：

一、发包方为（项目名称），需要进行工程测量工作，现需委托承包方承担该工程的测量任务。

二、承包方具备承担本工程测量的资质和条件，愿意按照发包方的要求，完成测量任务。

经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程测量范围及内容

1.工程测量范围：包括但不限于（具体测量范围）。

2.工程测量内容：包括但不限于（具体测量内容）。

二、工程测量工期

1.工程测量工期：自合同签订之日起（具体工期）。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成测量任务，确保工程质量。

三、工程测量质量标准

1.工程测量质量应符合国家相关标准、规范和发包方要求。

2.乙方应严格按照测量规范和操作规程进行测量工作，确保测量数据的准确性、完整性和可靠性。

四、工程测量费用及支付方式

1.工程测量费用：按实际完成工程测量工作量的（具体收费标准）计算。

2.工程测量费用支付方式：按以下约定进行支付：

（1）合同签订后，乙方预收（具体金额）作为预付款；

（2）工程测量工作完成并经发包方验收合格后，乙方提交结算报告，发包方在收到结算报告后的（具体时间）内支付剩余工程测量费用；

（3）如因乙方原因导致工程测量工作延期，则按合同约定支付违约金。

五、合同双方的权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）负责提供测量所需资料、设备、场地等条件；

（2）对乙方提交的测量成果进行验收；

（3）按约定支付工程测量费用；

（4）对乙方在执行合同过程中遇到的问题给予支持和协调。

2.乙方权利与义务：

（1）按照合同约定，完成工程测量任务；

（2）保证测量数据的准确性、完整性和可靠性；

（3）在测量过程中，严格遵守国家法律法规、行业标准及发包方要求；

（4）按照合同约定的时间节点完成测量工作；

（5）对测量过程中产生的垃圾、废弃物等进行处理。

六、违约责任

1.如甲方未按约定支付工程测量费用，应向乙方支付（具体金额）的违约金。

2.如乙方未按约定完成测量任务，应向甲方支付（具体金额）的违约金。

3.如双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。

八、合同生效及其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.附件：

（1）工程测量方案；

（2）工程测量质量保证体系；

（3）工程测量进度计划；

（4）工程测量人员资质证书；

（5）其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方主体（以下简称“监理方”）：

鉴于：

一、发包方为（项目名称），需要进行工程测量工作，为确保测量工作的顺利进行和质量控制，特委托监理方对承包方的测量工作进行全程监理。

二、承包方具备承担本工程测量的资质和条件，愿意按照发包方的要求，完成测量任务。

三、监理方具备相关资质，愿意接受发包方的委托，对承包方的测量工作进行监理。

经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程测量范围及内容

1.工程测量范围：包括但不限于（具体测量范围）。

2.工程测量内容：包括但不限于（具体测量内容）。

二、监理方责任与权利

1.监理方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，对承包方的测量工作进行全程监理。

2.监理方有权要求承包方提供测量方案、进度计划、质量保证体系等相关资料。

3.监理方有权对承包方的测量工作进行现场检查，确保其符合合同要求。

三、甲方责任与权利

1.甲方有权要求监理方对承包方的测量工作进行全程监理，并对监理方的工作进行监督。

2.甲方有权要求承包方按照合同约定完成测量任务，并对测量成果进行验收。

3.甲方有权要求监理方在发现承包方违约行为时，及时通知甲方并采取相应措施。

四、承包方责任与权利

1.承包方应按照合同约定，在规定的时间内完成测量任务。

2.承包方应确保测量数据的准确性、完整性和可靠性。

3.承包方有权要求甲方和监理方在必要时提供必要的技术支持。

五、工程测量费用及支付方式

1.工程测量费用：按实际完成工程测量工作量的（具体收费标准）计算。

2.工程测量费用支付方式：按以下约定进行支付：

（1）合同签订后，乙方预收（具体金额）作为预付款；

（2）工程测量工作完成并经甲方和监理方验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在收到结算报告后的（具体时间）内支付剩余工程测量费用；

（3）如因乙方原因导致工程测量工作延期，则按合同约定支付违约金。

六、违约责任

1.如承包方未按约定完成测量任务，应向甲方支付（具体金额）的违约金。

2.如监理方未按约定履行监理职责，应向甲方支付（具体金额）的违约金。

3.如甲方未按约定支付工程测量费用，应向承包方支付（具体金额）的违约金。

4.如任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。

八、合同生效及其他

1.本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

3.附件：

（1）工程测量方案；

（2）工程测量质量保证体系；

（3）工程测量进度计划；

（4）工程测量人员资质证书；

（5）其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

监理方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第三方介入的意义和目的在于确保工程测量工作的质量和进度，为甲方提供专业的监理服务。甲方为主导的目的和意义在于加强对工程测量工作的控制，确保项目顺利进行，降低风险，保障自身权益。通过本合同的签订，甲乙双方及监理方明确了各自的权利、义务和责任，为项目的成功实施提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工单位”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

第三方主体（以下简称“监理公司”）：

鉴于：

一、业主方拟进行（项目名称）的建设，需要施工单位进行施工建设，为确保施工质量与进度，特委托监理公司对施工过程进行监理。

二、施工单位具备相应的施工资质和经验，愿意按照业主方的要求，承担施工建设任务。

三、监理公司具备相关资质，愿意接受业主方的委托，对施工单位的施工过程进行监理。

经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、施工范围及内容

1.施工范围：包括但不限于（具体施工范围）。

2.施工内容：包括但不限于（具体施工内容）。

二、监理公司责任与权利

1.监理公司应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，对施工单位的施工过程进行全程监理。

2.监理公司有权要求施工单位提供施工方案、进度计划、质量保证体系等相关资料。

3.监理公司有权对施工单位的施工工作进行现场检查，确保其符合合同要求。

三、施工单位责任与权利

1.施工单位应按照合同约定，在规定的时间内完成施工任务。

2.施工单位有权要求业主方和监理公司在必要时提供必要的技术支持。

3.施工单位有权要求监理公司对施工过程中出现的问题进行及时协调和解决。

四、业主方责任与权利

1.业主方有权要求监理公司对施工单位的施工过程进行全程监理，并对监理公司的工作进行监督。

2.业主方有权要求施工单位按照合同约定完成施工任务，并对施工成果进行验收。

3.业主方有权要求监理公司在发现施工单位违约行为时，及时通知业主方并采取相应措施。

五、施工费用及支付方式

1.施工费用：按实际完成施工工作量的（具体收费标准）计算。

2.施工费用支付方式：按以下约定进行支付：

（1）合同签订后，施工单位预收（具体金额）作为预付款；

（2）施工工作完成并经监理公司验收合格后，施工单位提交结算报告，业主方在收到结算报告后的（具体时间）内支付剩余施工费用；

（3）如因施工单位原因导致施工工作延期，则按合同约定支付违约金。

六、违约责任

1.如施工单位未按约定完成施工任务，应向业主方支付（具体金额）的违约金。

2.如监理公司未按约定履行监理职责，应向业主方支付（具体金额）的违约金。

3.如业主方未按约定支付施工费用，应向施工单位支付（具体金额）的违约金。

4.如任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。

八、合同生效及其他

1.本合同一式三份，业主方、施工单位及监理公司各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

3.附件：

（1）施工方案；

（2）施工质量保证体系；

（3）施工进度计划；

（4）施工人员资质证书；

（5）其他相关文件。

施工单位（盖章）：__________

业主方（盖章）：__________

监理公司（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

乙方为主导的目的和意义在于确保自身在施工过程中的权益得到充分保障，包括施工进度、施工质量以及施工费用的合理支付。乙方通过明确自身的权